设备安装采购的合同

时间：2023-01-16 10:39:39 采购合同

设备安装采购的合同15篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编收集整理的设备安装采购的合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

设备安装采购的合同15篇

设备安装采购的合同1

　　甲方（需方）：____________________

　　乙方（供方）：____________________

　　经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

　　一、产品清单

　　1.产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后）

　　设备名称____________________

　　设备型号____________________

　　数量________________________

　　单价________________________

　　合计________________________

　　中标总价格（大写）________________________________

　　2.友情链接全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的______%即_________________元人民币整.若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。合同总金额______%的余款即_________________元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。

　　二、交货时间及地点

　　1.交货时间：____________________________（投标文件时间）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

　　2.交货地点：送货上门，安装调试。

　　三、保修条款

　　乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件内容）。下例情况不属保修范围：

　　1.不可抗力引起的损害；

　　2.用户电力系统故障（如接地不良，电压超过规定范围等）引起的损坏；

　　3.用户私自维修引起的损坏；

　　4.用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

　　5.其它不属于供应商负担的保修事宜。

　　四、相关权利及义务

　　1.甲方收到乙方设备后，乙方应在开发区政府采购管理办公室，开发区监察审计部门，开发区政府采购中心的`共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；

　　2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

　　3.甲方有权监督乙方的售后服务，对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

　　4.甲方在合同规定期限内履行付款责任；

　　5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

　　6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

　　7.乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

　　8.乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；

　　9.双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。

　　五、争议

　　双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

　　六、其它

　　1.本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，政府采购中心一份；

　　2.本合同自签订之日起生效；

　　3.本项目的招标文件，投标文件，中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

　　4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

　　甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

设备安装采购的合同2

　　买方：_________（以下简称甲方）

　　卖方：_________（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、设备的名称、规格型号、数量、价格

　　____________________________________

　　二、合同价格

　　设备总价为人民币（大写）：_________

　　总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

　　本合同总金额不得做任何变更与调整。

　　三、合同生效

　　本合同经双方签字后生效。

　　四、付款方式

　　货物验收合格，设备安装、调试运转正常。甲方向乙方支付合同总价100%货款。

　　五、交货、包装与验收

　　1、交货地点：按甲方指定的地点。

　　2、交货时间：合同生效后_________日内。

　　3、乙方将货物一次运至交货地点。并于货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

　　4、设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

　　5、设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

　　6、设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

　　7、乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

　　8、乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

　　六、产品质量保证与售后服务

　　1、乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

　　2、乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

　　3、设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

　　4、乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

　　七、责任与义务

　　在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的`饮食提供方便，其费用由乙方自理。

　　八、违约责任

　　1、乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0。3%金额计￥______________元计算。

　　2、甲方延期付款时（正当拒付除外）。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0。3%金额计算，支付款办理期为10个工作日。

　　3、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

　　九、合同的解除和变更

　　1、当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

　　2、如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

　　本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________

　　委托代表人（签字）：_____________委托代表人（签字）：_____________

　　___________年________月________日___________年________月________日

设备安装采购的合同3

　　需方(甲方)：____________

　　供方(乙方)：____________

　　甲、乙双方就甲方向乙方购买所用空调系统，并由乙方负责安装、调试完成的相关事宜经协商达成如下约定：

　　一、乙方供应、安装设备、材料的名称、规格型号、数量及价款

　　详见合同附件一。

　　本合同包干总价为人民币(￥_________________元)，乙方按双方确认的方案图(详见附件二)完成空调系统安装，本合同约定的包干总价即为甲方实际应支付的结算总造价；如因甲方变更方案导致安装工程量发生变更的，则在包干总造价的基础上增加或减去变更的安装工程量造价后即为结算总造价，增加或减少的安装工程量造价=增加或减少的工程量×附件一中约定的安装费用包干单价。如乙方在施工过程中未经甲方同意擅自变更方案，导致工程量增加的，增加的费用由乙方自行承担；导致工程量减少的，减少的费用甲方有权从包干总价中扣减。

　　根据本合同约定方式计算的结算总造价已包含人工、设备、材料、货物运输及装卸费、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等乙方为完成合同项下约定义务所需要支出的一切费用。

　　二、质量标准：

　　1、产品必须符合现行国家标准和质量要求，空调为原厂生产的合格、全新产品。乙方应保证产品的安全性能，否则因此造成的人身、财产损害事故由乙方承担赔偿责任。

　　2、格力空调设备整机(含管线)保修X年，其中压缩机保修X年。保修期均从空调系统安装、调试完成且验收合格之日起计算。保修期内如出现保修事项(不可抗力及人为损坏因素除外)的，乙方应在接到甲方通知后24小时内，派人到场维修，否则甲方有权另行委托他人进行维修，产生的维修费用由乙方承担，如因乙方维修不及时给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　3、保修期满后产品出现质量问题，乙方负责提供维修服务，收取材料成本费用。

　　三、产品的送货及安装：

　　1、交货及安装时间：

　　(1)甲方支付本合同第六条第1款约定的预付款至乙方账户后日内，乙方将设备材料全部运送到交货地点并经甲方验收合格(甲方组织验收的.时间不计入工期)。

　　(2)待接到甲方安装通知后日内乙方完成合同项下全部空调系统的安装、调试并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。

　　(3)如设备材料安装过程中出现以下合同约定工期延误的情形：

　　①、发包人未能按约定提供工作面及施工条件的；

　　②、因停水、停电连续影响达到8小时以上的；

　　③、因甲方原因发生重大设计变更导致工程量增加超过10%，并对关键工序有实质性影响的；

　　④、不可抗力；

　　⑤、因与其他施工队交叉作业造成的停工。

　　出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。因上述情况延误工期，甲方给予工期顺延签证后，则不再承担乙方窝工、停工费等费用。

　　2、交货及安装地点：_______________________________________________________________________________________________________。

　　四、交货方式及费用：

　　乙方负责运送产品至合同约定交货地点并安装至甲方指定位置，由此产生的费用由乙方自行承担。

　　五、产品验收：

　　1、产品安装完工后，乙方以书面方式通知甲方组织工程验收。甲方应在接到乙方书面通知七个工作日内与乙方共同进行工程验收，并签署工程验收资料；如发现质量问题的，乙方应在三日内更换合格产品、整改完成，并承担迟延交货的违约责任及由此增加的费用。如甲方逾期不组织验收的，视为验收合格。

　　2、产品验收合格交付甲方前，损毁、灭失的风险由乙方承担；产品在安装完成、经验收合格并交付甲方后，损毁、灭失的风险由甲方承担。

　　六、付款方式：

　　1、本合同签订后三个工作日内，甲方向支付乙方预付款人民币_____元整(￥_____元)；

　　2、全部空调系统安装、调试完毕经甲方验收合格后15个工作日内甲方付清余款人民币_____元整(￥_____元)。

　　3、达到合同约定付款条件后，乙方应向甲方提供付款申请及足额发票，甲方的付款期限自达到合同约定付款条件且乙方按约定提供付款申请及足额发票之日起计算，乙方未按合同约定提供发票的，甲方有权顺延付款时间。

　　货款以转账形式支付至以下账号：

　　账号全称：________________________

　　开户行：________________________

　　账号：________________________

　　七、双方责任：

　　1、甲方须按本合同约定向乙方支付合同款项。

　　2、乙方应在本合同约定的时间内负责将设备送达甲方工地现场并负责安装、调试。

　　3、乙方应负责免费对设备管理人员进行设备的使用及运行维护的培训。

　　4、乙方委派驻现场人员：________________________，联系方式：________________________，与甲方对接工作。

　　5、甲方负责提供空调室内机的动力电源，室内机到室外机的控制电源及连接电源线由乙方负责施工完成。

　　6、甲方如更改安装方案应事前书面通知乙方，由此增加的相关费用由甲方承担。

　　7、如需要预埋铜管的，乙方负责凿好预埋铜管的沟槽并完成铜管安放。

　　8、设备安装完毕后，乙方应按国家标准进行整机运行调试。

　　9、乙方提供风口尺寸给甲方，由甲方与装修工程队协调开相应的风口，以便于乙方安装相应的风口设备。乙方不再支付开风口的费用。

　　10、乙方在施工中注意安全生产，应采取预防事故的措施，乙方需按国家规定为现场施工人员购买危险作业意外伤害保险及工伤保险。在施工过程中确保施工安全和第三者的安全，施工中如发生安全事故的一切责任由乙方承担；如造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方还须承担赔偿责任。乙方同时应作到文明施工，自觉遵守国家有关法律法规和规定，服从政府部门有关管理和规定。

　　八、违约责任：

　　1、甲方未按合同约定期限支付价款的，逾期每日按应付而未付款项的万分之五向乙方支付违约金，如甲方迟延付款给乙方造成的损失超过甲方应支付的违约金金额的，超出部分仍由甲方承担；

　　2、乙方未按合同约定期限交货或完成安装工程的，逾期每日按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，如乙方迟延交货或迟延完成安装给甲方造成的损失超过乙方应支付的违约金金额的，超出部分仍由乙方承担。

　　3、乙方迟延供货或迟延完成安装超过五日，或乙方安装完成的空调系统达不到合同约定的质量标准、自甲方发出整改通知后10内仍未整改完成或整改后仍未能验收合格的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的乙方应返还甲方已支付的全部款项，并支付合同总金额的10%作为违约金。乙方应在收到甲方解除通知后三日内付清上述款项，否则逾期每日甲方有权按乙方应付而未付金额的万分之四计收违约金。

　　九、其他约定：

　　1、本合同中双方确定的地址为邮寄地址，传真和邮寄均是送达方式。

　　2、按照本合同中确定的地址和传真方式送达的文件均视为对方已收悉。

　　3、如一方需要变更必须书面通知另一方，否则承担相应的不利后果。

　　十、解决争议的方式：

　　如合同履行过程中出现争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向交货地人民法院起诉。

　　十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执二份，均具同等效力，双方签章后生效。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　日期：____________

设备安装采购的合同4

　　合同编号：

　　甲方：签订时间：年月日乙方：签订地点：

　　依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就本项目标的物采购事项签订本合同, 以兹信守：

　　第一条合同标的（下称：货物）及合同总价

　　注：合同总价已包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等或成本、利润、税收等其他各项有关费用，以及货物进口的商检、关税和海关手续等费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

　　第二条质量要求和技术标准

　　1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方询价文件和乙方报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。

　　2、乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 3、包装和运输：

　　（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。乙方自行承担货物运输损失风险。

　　（2）包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

　　4、技术标准：

　　第三条保修和售后服务

　　乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

　　1、保修期、保养期按甲方经对货物书面验收合格之日起计算。

　　2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方未按时修理或未按时退换，均视为延期交货。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求，小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。

　　3、如乙方违反保修约定的，每次支付违约金人民币 1000 元，如甲方聘请第三方维修的，承担甲方聘请第三方维修的费用，并赔偿甲方的损失。

　　第四条价款和支付方式

　　1、合同总价：￥元（人民币大写：）。

　　2、支付方式：

　　⑴、在本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的%款项：￥元（人民币大写：）

　　⑵、在乙方发货前，甲方收到乙方增值税发票和付款通知后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的%款项：￥元（人民币大写：）；

　　⑶、在货物经书面验收合格之日起，甲方收到乙方提供的全部余款增值税发票后的十五个工作日内向乙方支付合同总价的'％款项：￥元（人民币大写：）；

　　⑷、合同总价剩余的％款项：￥元（人民币大写：）在质保

　　期满后甲方接到乙方通知的十五个工作日内，按照相关保修条款约定，向乙方支付。

　　第五条交货时间、地点和方式

　　1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的日内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点，并在交货日内安装调试完毕，并免费提供技术培训和咨询服务。

　　2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。

　　3、交货地点：甲方指定的地点。 4、交货方式：由乙方送货上门。

　　第六条安装、调试和验收

　　1、数量清点：在到货当日，由甲方对货物数量进行清点。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明；货物以密封包装箱形式送达的，甲方只先行清点包装箱的数量；货物安装时，双方共同开箱验收。。

　　2、产品到甲方工厂后，由乙方负责安装，并进行设备调试。乙方接到甲方人员通知后，乙方工作人员应当在48小时内进行到甲方工厂现场进行安装。乙方应当在到达现场后天内完成设备安装，并且设备应当调试完毕，可以进行正常的生产。

　　3 、在安装、调试前2日，乙方技术服务人员应当向甲方工程技术人员做设备技术交底，乙方应当提供设备技术参数、说明书、资料、图纸，讲解和示范及将要进行的程序和方法。

　　4、乙方技术服务人员安装、调试过程中，对重要工序，乙方技术服务人员应当明确告知甲方工程技术人员，并且甲方工程技术人员要对施工情况进行书面确认，否则甲方工程技术人员有权要求乙方技术服务人员停止安装、调试，乙方应当主动停止设备的安装、调试工序。经甲方书面确认的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生的问题，乙方应当承担赔偿责任。

　　5、为使甲方相关操作人员对设备能进行正常操作、维护、保养,乙方应当免费对甲方相关操作提供相应的技术培训,并免费提供培训资料,培训应当与工程进度相一致。培训完成后，甲方的操作人员应具备能独立操作、维护、保养设备的能力。

　　6、乙方派出员工必须具有相关的资质，并且严格安装相关规定操作施工，如乙方员工发生事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　7、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内，按照本合同第二条的约定，甲方组织质量验收，双方签署书面验收单。

　　第七条违约责任

　　1 、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款部分的万分之五/日计算，向乙方支付违约金。 2 、乙方逾期交付货物或逾期完成调试的，每逾期一日，按合同总价的万分之五/日计算，向甲方支付违约金；乙方仍需履行合同向甲方交付货物或调试义务；如乙方逾期 15天仍未交货或调试后验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　3、乙方交付货物或部件的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起 7 天内免费更换货物，未按时更换的，视作乙方逾期交货，按本条前述第2款处理。

　　如经更换，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。

　　4、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的20％向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

　　5、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。

　　第八条不可抗力

　　任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　第九条合同的变更、中止、终止

　　甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

　　如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

　　第十条其它

　　（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，由上海仲裁委员会作出仲裁，并适用其仲裁规则。

　　（二）附件、询价单、报价单是合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力；有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

　　（三）本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式4份，甲方执2份、乙方执2份。

　　甲方：

　　乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：电话：

　　邮政编码：开户银行：账号：签约时间：200年月

　　附件：询价单、报价单

　　委托代理人：电话：

　　邮政编码：

　　开户银行：

　　账号：

　　签约时间：200x 年月日

设备安装采购的合同5

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　主题：本合同由双方按下列条款签订，双方共同遵守执行：

　　1、商品名称、价格条件：

　　(1)商标价格___________________万_____元(人民币)

　　此价格为总包价即交钥匙工程，含：设备费、包装费、库管费、运输费、安装费、保险费、调式费、首次电梯检测费、24个月免费保修费及所有进口件的海关关税等各种费税；不含电梯卫视系统和电梯年审时行政收费。

　　(2)工程名称：___________________

　　2、商品规格：___________________

　　3、交货地点：甲方工地现场。

　　4、交货期：电梯合同签定之后，乙方根据甲方建筑图，壹星期内制作电梯施工图交给甲方。具体交货时间以甲方提前60天书面通知为准。

　　5、付款方式：所有由甲方按照本合同条款支付给乙方的付款均以人民币计。

　　(1)、甲乙双方合同签定之日起七日内甲方向乙方支付合同总价的_______%作为定金；

　　(2)、提货前凭提货通知单甲方向乙方支付合同总价的%；

　　(3)、安装完毕并经政府主管部门验收合格后七日内甲方向乙方支付电梯合同总价的%，乙方收到该款项后立即办理电梯移交手续；

　　(4)、余款______%作为质保金，保修期满支付清；

　　6、安装：

　　1、电梯设备的安装施工期：

　　(1)当电梯设备到货，甲方土建工程具备安装条件后，由甲、乙双方在安装开工前10天商定一个工程进度计划，以便相互配合如期完工，但安装开工日期最晚不得超过设备到货后的1个月。

　　(2)甲乙双方初步拟定于日开始施工安装并于日安装调试正常，并负责保证验收合格，领取准运证，投入正常使用，共计天，具体安装开工时间以甲方书面通知为准。

　　(3)乙方正式开始施工时间及中途因甲方原因影响施工，以双方代表签字确认为准，即：安装验收时间为双方代表签字确认时间顺延。

　　2、安装包括安装设备所需的工作和交付设备前通常进行的测试和调试。安装、测试及调试应当按照乙方的安装测试标准和国家标准进行。安装单位为沃克斯电梯的安装单位或沃克斯电梯公司的直属分公司。如其它公司安装则乙方违约，甲方将不支付安装费用，并从支付款中扣除。

　　3、甲方责任及承担的费用：

　　(1)提供符合安装布置技术要求的电梯井道及机房电源，并排除积水、污物，若有差错应及时修改。

　　(2)提供电梯施工期间的水、电消耗，其费用由乙方向土建承包商支付。安装施工、照明、调试、运行的电源及水电费(安装用电源点应离井道不超过20m，调试用电源点应离控制柜不超过5m)。

　　(3)能满足一般防水的临时设备材料库房和相应的卸货堆场地。协助乙方维护现场设备保护，负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口及土建填充工作。

　　(4)负责免费提供塔吊(如塔吊没拆除可以提供，塔吊只负责自身起吊重量的货物，设备吊至适当位置)及电梯安装时搭井道脚手架用的钢管、扣件。乙方自行搭设，负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的协调工作。

　　(5)提供器材，在乙方配合协助下安装闭路监控摄像系统及其它系统。提供接地线拉至机房配电箱。

　　4、乙方责任及承担的项目：

　　(1)电梯设备到货后，在预计安装时间前负责派员前往工地检验每个井道的土建安装条件，并依据合同规定的提供咨询服务。

　　(2)电梯设备的拆箱清点并负责电梯设备材料的保管。

　　(3)按照国家及地方安装规范和标准完成安装工作。

　　(4)按照国家及地方安装调试规范和标准完成调试工作。

　　(5)遵守施工现场之有关规章制度并承担由此引起的各种罚款。

　　(6)向当地有关部门提出开工申报。

　　(7)负责安装及拆卸井道脚手架，完后运到指定地点。脚手架安装必须牢固并符合安装要求。

　　(8)负责报送当地部门开工验收工作，保证验收合格。

　　(9)严格按照国家标准和沃克斯电梯有限公司内部质量标准制造和安装，按合同规定的进度，科学管理精细施工。

　　(10)向甲方和总包提供施工方案，人员组织及施工进度计划。

　　(11)严管工程质量和施工安全，负责施工过程中的防火和安全作业，以及设备和人身安全。

　　(12)负责承担自己员工的安全责任。因乙方原因引起自身人及他人安全事故，由乙方全权负责并承担经济及法律责任。

　　(13)认真做好施工期间的设备保护工作。

　　(14)自备安装和调试工具、仪器仪表，全面负责设备的安装和调试。

　　(15)所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏及警示标志。

　　(16)提供并安装井道底坑内爬梯。

　　(17)提供井道照明和底坑检查用防水型电源插座。

　　(18)向甲方提供1套安装指导手册，1套维修保养手册。

　　5、安装验收：

　　(1)电梯安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家有关电梯安装标准验收电梯。

　　(2)甲方应按当地电梯质检部门的有关规定协助乙方，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，因报验而发生的费用由乙方承担。

　　(3)电梯产品未经合法验收并领取电梯准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方自负。

　　(4)甲方根据工程进度和销售需要提前使用电梯，乙方必须派专人来管理电梯的正常使用和运行。

　　7、设备

　　(1)设备到货时间为日到甲方现场，以甲方书面通知为准。

　　(2)乙方应当按照适合于公路/铁路/水路运输的要求和多次搬动对设备进行包装并办理运输保险。

　　(3)设备所有权仅在乙方收到除尾款以外的全部合同款项后转移至甲方。

　　(4)乙方保证按照国家标准用先进的科技和专有技术生产设备。

　　(5)质量保证期为当地质量技术监督部门验收合格之日起的二十四(24)个月，但最迟不超过货到工地的三十(30)个月。在质量保证期内，除国家规定的设备年检费由甲方负责，其余维保费用由乙方自理(甲方使用不当或人为损坏除外)。质量保证期内电梯若发生由于乙方原因(电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等)造成的任何故障，乙方应承担相应经济责任。甲方或使用人每发现一次故障或报修一次故障(因乙方电梯设计、制造、运输、安装、调试、维修维护等原因)，甲方可从尾款中扣除故障电梯总价的0。3%，以此类推。乙方同时应承担造成电梯故障可能引起的人身及财产损失。扣款超出尾款总额时，甲方保留向乙方追诉的权力。

　　设备到货后的二周(2)内，甲方可以检验设备的装箱数量和包装状况并书面通知乙方有关设备的装箱数量和包装状况的任何不符或瑕疵，甲方检验没发现不符或瑕疵不等于

　　乙方提供的设备符合要求。如果设备在没有乙方代表在场时被打开，则乙方对设备的'灭失或损失不承担任何责任。

　　(6)如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷，甲方应在发现缺陷后的十四天内以书面形式或记录形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因或乙主其它原因引起，乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。

　　8、质量保证：

　　(1)本合同规定的产品由乙方安排安装，乙方检验合格，甲方接收后，除甲方使用不当、人为损坏和人力不可抗力因素外，由乙方免费保修24个月。若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方承担。

　　9、异议索赔：

　　产品品质由工程所在地质量技术监督局检验，如因乙方原因不符合此合同规格，乙方负责回修工作，经过乙方回修工作仍不符合的，则甲方有权向乙方索赔。

　　10、违约责任：

　　(1)除不可抗力原因外，如果乙方不能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一(1)周(不足一周的按一周计)，违约金为延误部分合同金额的百分之零点五(0。5%)。此违约金不得超过延误部分合同金额的百分之五(5%)。如果延期造成甲方不能按时交房，乙方应承担由此产生的延期交房经济赔偿。

　　(2)任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四

　　(14)天内将事故发生地的有关*出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

　　(3)本合同生效后，若甲方中途退货、或因甲方行为人过错而使本合同终止履行时，乙方除不向甲方退回定金外，还应赔偿乙方30%的违约金。

　　其它：

　　①所有电梯必须满足本项目及政府规定的消防要求。

　　②多方通话代替三方通话，并有按键向安防中心报警。

　　③本电梯的使用不受温度变化，在温差条件下能正常使用。

　　11、仲裁：

　　如双方因合同执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如经过协商不能达成协议，可将争议提交合同签署地仲裁委处理。经仲裁做出的最终裁决对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　12、在电梯安装完毕后一个月内必须进行官方验收，若因甲方或业主方或总承包单位的原因，不能进行验收或验收不合格的，则原付款条件在验收合格后应付的款项，须在安装完毕后一个月内付清。同时免费维保期也相应从电梯安装完毕一个月后起计算。

　　13、本合同附件是本合同的有效组成部分，本合同生效后，甲乙双方任何一方提出变更或解除合同的，均按《中华人民共和国合同法》办理。

　　14、有关开工申报，官方竣工检验手续及费用均由乙方负责，电梯卫士系统安装费及使用费由甲方负责，乙方协助甲方办理。

　　15、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份具有同样的法律效力。

　　16、本合同未尽事宜，由双方友好解决。

　　17、此价格不随市场价格的变化而有所改变。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

设备安装采购的合同6

　　发包方（甲方）：

　　地址：

　　承包方（乙方）：

　　地址：

　　以合同法为依据，甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商，双方协商一致，将该工程交乙方施工，为明确双方责任，特签订如下协议供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、合同范围：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、合同价款：

　　二、合同工期

　　1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天，安装期_______日历天（日历日，含法定节假日和公休日）；

　　2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算；

　　3、安装期是从买方对货物验收合格，发出安装指令时开始计算。

　　三、付款方式

　　1、合同签订时，甲方支付工程款的______%作为预付款。

　　2、乙方完成工程的.一半时，甲方支付工程款的_______%。

　　3、乙方完成本工程时，甲方支付工程款的_______%，剩余5%作为质保金，在保修期满时无息支付。

　　四、甲方权利及义务

　　1、甲方有权监督乙方的维护服务，若乙方存在不符合约定的行为，甲方有权要求乙方进行更正；

　　2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏；保证所有的使用者都必须具备相关资质，避免违章操作；

　　3、承担维护过程中所发生的水费及电费；

　　4、在收到乙方通知验收后，及时组织人员验收，甲方应及时按照合同约定付款。

　　五、乙方权利及义务

　　1、乙方承诺在合同有效期内，承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任；

　　2、乙方须接受甲方的监督，对于甲方提出意见应予接受并改正；

　　3、乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业；

　　4、工程完工时，及时向甲方发出验收通知。

　　六、质量目标

　　本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的有关规定，包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。

　　七、违约责任

　　双方应恪守本合同所有条款的规定，如有一方违反或不遵守本约定，责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。

　　八、争议处理

　　由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同自双方代表签字起生效。

　　2、本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等效力。

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

设备安装采购的合同7

　　甲方: 投资有限公司

　　乙方:

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：大酒店音响系统采购及安装工程。

　　2、交货及安装工程地点：贵州省。

　　3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、设计、包安全、包调试、包培训为承包方式（含土方部分）。乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料（具体配置品牌、生产厂家、数量、单价详见合同清单），承包整个系统的设备供应及安装和调试。

　　二、音响系统总造价及其支付：

　　1、本音响系统（含税）总造价为人民币大写：设备总款人民币：￥310189.00元（大写：壹拾柒万壹仟壹佰元整），经甲乙双方协商，全部设备款优惠后实收：￥270000.00（大写：贰拾柒万元整）。

　　2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整。

　　3、工程款支付

　　甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

　　（一）合同签订后预付工程款的5万元作为定金。

　　（二）甲方装修完工提前一个星期通知乙方备货，货到甲方工地，甲方验货付款￥150000.00（壹拾伍万元整），乙方进行安装调试。

　　（三）工程全部完工，甲方付给乙方￥60000.00.（陆万元整）；剩余10000元作为质保金，一年后支付（以验收期为准）。

　　（四）乙方在收款前应提供等额的专用发票给甲方，对乙方任何一次不及时提供有效发票的行为，甲方均有权拒付工程款而不承担任何违约责任。

　　4、竣工资料

　　乙方提供竣工图的约定：乙方提供竣工图及技术资料叁套（一套正本，两套副本）。提交竣工资料的截止日期为竣工后5天内。提交上述资料的费用被认为已包含在本合同总价中，如果乙方不提交竣工资料，则不认为工程已竣工验收合格，仍需按第七条第1款的约定承担违约责任。

　　三、工期：

　　1、本合同签订后，乙方于年月日进场，到年月日完成安装、调试即竣工验收合格（以通过甲方验收合格为准）。

　　2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

　　3、施工期间由于非甲方造成的一切损害由乙方承担。

　　4、乙方未能按工期开工的，每延期一日，应付合同总金额的3%作为违约金。

　　四、供货及安装：

　　1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

　　2、乙方安装本工程使用的材料、设备必须符合国家标准和行业标准并符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

　　3、乙方提供的.设备及线材必须按配置品牌，甲方验收后方可安装，乙方在安装调试过程中，甲方需增加设备的情况下，乙方必须按照合同清单单价结算。

　　4、乙方提供的设备及线材不得侵犯相关单位和个人的专利权、商标权及其他知识产权，否则须赔偿甲方的一切经济损失（包括直接和间接经济损失）。

　　五、维修保养：

　　1、本音响系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起 24 小时内派技术人员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。

　　2、音箱单元三年包换，质保期后提供终身维护，并承诺只收取最低维修费用及材料成本费。

　　3、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。

　　4、保修期满后，乙方提供三年的无偿技术服务。

　　5、乙方应安排一名专业技术人员对工程甲方技术及操作人员（人员人数名单由甲方确定）针对本音响系统的操作使用、日常维护及常见故障处理免费进行培训。保证参加培训人员均能对整个音响系统有全面的了解，并能熟练掌握设备的操作和日常维护。

　　六、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的7日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

　　2、按工程进度向乙方支付工程款。

　　3、委派为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

　　4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

　　5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

　　（二）乙方责任：

　　1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责承担责任与费用并报告甲方及有关部门。

　　2、施工中造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材竣工验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

　　4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或客户财产，由乙方负责赔偿。

　　5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

　　七、违约责任：

　　1、乙方若不能如期竣工验收合格，乙方同意支付违约金。延迟竣工违约金将从甲方向乙方的付款中扣除。每延迟竣工一天，违约金为本合同总价的3%。若乙方在合同规定的完竣工时间内，推迟一个星期仍然不能竣工，则甲方有权终止合同并要求乙方支付本合同总价的20%作为违约金。（注：竣工即指竣工验收合格）

　　2、乙方提供的设备质量不合格时，应当无条件予以更换或退货，因此造成的逾期完工，乙方应当按第七条第1款的约定承担违约责任。由于乙方产品质量问题或乙方逾期完工给甲方造成其他直接和间接损失的，乙方还应承当赔偿责任。

　　3、乙方提交的设备出现数量不足时，甲方有权要求做出以下措施：（1）要求乙方按合同要求的数量补足，并承担由此给甲方造成的一切损失；（2）甲方可向第三方购买同类设备，乙方应承担甲方多支付的相关费用，并承担由此给甲方造成的一切直接和间接损失。

　　4、甲方若逾期付款，则甲方除应支付未付款项外，还应按照中国人民银行活期存款基准利率向乙方支付未付款项的利息。

　　5、乙方违反本合同约定的，须承担甲方维权所产生的包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、公告费、差旅食宿费等一切费用及损失。

　　八、其他事宜：

　　1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何

　　一方可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

　　5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果3日内不答复视为不认可。

　　6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。

　　7、具体配置品牌、生产厂家、数量、单价详见合同清单。

　　8、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　签约代表（签字）：签约代表（签字）：

　　本合同的签订时间：年

　　本合同的签订地点：

　　月日

设备安装采购的合同8

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1）由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2）隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的.一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________ 签订地点：________

　　发包方（章）：________ 承包方（章）：____

　　代表签字：____________ 代表签字：________

　　电话：________________ 电话:_____________

　　地址：________________ 地址：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：________

　　银行账号：____________ 银行账号：________

设备安装采购的合同9

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　__________年__________月__________日

　　1、合同总则：

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关规定、本着友好、平等协商的原则。甲方委托乙方为该项目（）提供（）设备、安装施工任务制定本合同条款，以明确合同双方的权利和责任。

　　甲方权利和义务

　　1、甲方提出施工具体要求。

　　2、在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。指定专人配合乙方工程范围的工作，协调工作。在合同项目的执行期间，为了项目的顺利实施，甲方应当向乙方提供一切便利条件，包括乙方项目经理要求甲方提供项目实施必要的支持。

　　3、在施工过程中，如甲方需要增加材料设备或工作量，甲乙双方现场办理工程洽商。

　　4、按本合同规定及时付款。

　　乙方责任

　　1、乙方应选派优秀的技术人员及施工人员进行项目的实施，按照合同中有关条款明确的设计、按质、保量、及时、完成项目。

　　2、合同内容，以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的.任何有关甲方的信息和甲方用户信息。

　　3、保设备质量和施工质量。无特殊情况，应确保按期竣工。

　　4、遵守现场管路规定，安全、文明施工，如因乙方人员违反操作规程或有关规定，出现设备或人身安全事故，责任自负。

　　2、合同总金额及支付条款

　　1、本工程合同金额为：￥大写：__________（人民币）。

　　2、付款方式

　　1）本合同自签定当日，甲方支付乙方合同总额的%，即：__________。乙方收到本期款后，将马上部署派布线系统材料及施工工具进场，施工人员进场开始进行布线管路施工和穿线。

　　2）设备工程全部完工，甲乙双方共同验收合格后三日内，甲方向乙方支付合同总额的%，即：__________大写：__________（人民币）。

　　3）乙方收到甲方款后，全部设备和材料正式移交甲方使用。

　　4）付款以汇款、支票或现金方式均可。乙方在收到每笔合同款后3日内向甲方开局正式发票。

　　3、供货及设备验收（货）

　　1、交货地点：__________

　　甲方所在地：__________

　　2、工期为：__________天。

　　3、乙方将根据工程实施计划进度，将工程所需设备及时运送到位（不可抗力除外）。

　　4、乙方保证提供的材料与设备是全新的、高质量的、符合合同要求的，乙方保证设备的正常运行使用。

　　5、设备验收：设备到达现场前一天，由双方项目负责人员负责设备的验收。

　　4、合同生效及其它

　　1、本合同自甲、乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。

　　甲方盖章：__________

　　甲方代表人签字：__________

　　甲方指定联系人：__________

　　联系电话：__________

　　签约时间：__________年__________月__________日

　　乙方盖章：__________

　　乙方代表人签字：__________

　　乙方指定联系人：__________

　　联系电话：__________

　　签约时间：__________年__________月__________日

设备安装采购的合同10

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、施工期限：

　　本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为________年____月____日。竣工验收日期：________年____月____日。

　　四、工程内容及质量要求

　　乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。

　　五、维修工程造价：

　　本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。：元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。

　　六、付款方式

　　1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(10000.00)为本合同定金。

　　2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。

　　3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(： )

　　4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。

　　七、双方违约责任

　　1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。

　　2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。

　　3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。

　　八、其他

　　1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。

　　2、如遇下列情况，工期应相应延期

　　(1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

　　(2)在施工中因停水、停电影响6小时以上时。

　　(3)甲方未按合同支付工程进度款给乙方而影响施工进度时。

　　3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。

　　4、

　　(1)工程设备预算表(或设备清单数量)，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的组成部分，具有同等的`法律效力。

　　(2)本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。

　　(3)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户行：中国XX银行

　　帐号：

　　签订日期：________年____月____日

设备安装采购的合同11

　　发包方（甲方）：________________

　　代表人：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　负责人：________________

　　鉴于甲方是_____________项目的发包人，决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：

　　一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下：

　　冷库共______间，制冷设备共______套，总价款为__________元。

　　二、交付安装期限

　　自_______年______月______日开始，_______年______月______日竣工交付。

　　三、保修

　　乙方对制冷设备实行保险______年，由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担；保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。

　　四、验收

　　安装完毕，乙方应在竣工日起______日内通知甲方验收；甲方应在收到验收通知日起______日内组织验收，验收合格后，乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的`，乙方应无偿返工，直至达到约定标准。

　　五、结算方式及期限

　　1、工程量按照实际施工计算。

　　2、在合同签订后_______日，付预付款_______元；制冷设备运到安装地时，甲方付给乙方_______元；安装调试完毕，运行正常，付给乙方_______元；剩余_______元，作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。

　　六、乙方收到预付款时，及时将款汇给厂家订购设备，设备采用铁路运输（包括公路联运），收到提货通知时，应及时验货付设备款单，及时去提货，运到安装现场甲方不能按合同付款时，乙方不予卸货并可拉走设备。

　　七、甲方提供符合国家规定的三相电源（必须有零线），由于供电的原因导致延误工期，竣工日期顺延。

　　八、由于不可抗力造成损失，乙方不承担责任。

　　九、合同履行过程中，任何一方解除合同均应书面通知对方，给对方造成的任何经济损失，由责任方赔偿。

　　十、违约责任

　　由于工程款未按时到位，甲方如不能按期付款，影响工期，甲方拖延乙方的结算款按每天______%付给乙方违约金；由于乙方原因，不能按期完工，给甲方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。

　　十一、附则

　　1、甲方未付清工程总价款时，设备所有权归乙方。

　　2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

　　3、本合同自双方签字盖章后生效。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。

　　甲方：（签字）_________________

　　乙方：（签字）_________________

　　联系电话：_________________

　　_________年_____月_____日

设备安装采购的合同12

　　买方：（以下简称甲方）

　　卖方：（以下简称乙方）

　　一、总则

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就供水设备采购、安装、调试事项协商一致，订立本合同。

　　二、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：

　　3.本合同约定的产品及服务：依据供水工程施工图纸及甲方招投标等文件为标准，提供包括但不限于：供水设备及相关产品，供水设备运输、安装、调试及后期维护等产品和服务。

　　1）、安装及施工范围：本工程图纸包含的与供水设备相关的所有内容（包括但不限于：供水工程设备工艺电气部分、自动化部分等图纸规定的所有项目）。

　　2）、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的，完全满足甲方招标技术要求。

　　3）、乙方保证产品为全新产品，质量、规格和性能与甲方项目要求所需一致。

　　三、交货期和安装期

　　1.设备交货期：从合同生效之日起计算3天全部到达甲方现场，现场具备安装条件后7日内安装完毕，具备安装条件是指：水泵房土建工程完毕，设备土建基础施工完毕。

　　2.从合同生效之日起计算60天内，乙方需按照图纸施工完毕。

　　3.设备的运输：乙方负责送货，运输、装卸费由乙方承担。

　　四、设备的调试期

　　1.设备调试期：甲方向乙方发出调试时间通知，乙方在收到调试通知之次日起5日内完成，调试通知的方式包括但不限于：电话通话通知、短信或微信通知、书面函件、邮箱或邮件等任何方式。

　　2.本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试，若设备安装调试完毕，甲方对设备是否合格存有争议的，双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定，鉴定费用先由乙方垫付，鉴定结论对双方具有约束力，双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。

　　3.乙方应为甲方提供技术咨询服务，并为甲方培训技术人员。

　　五、交货和安装地点

　　交货、安装地点：

　　六、计价及付款方式

　　1.计价方式：￥1380000.00元（人民币大写：壹佰叁拾捌万元整）总价包干，该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用，包括但不限于：设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费等所有费用。结算时以包干总价为准，除甲方允许的工程变更和签证外，不作任何调整。

　　2.付款

　　2.1付款方式：对公转账

　　2.2付款时间

　　1）甲方根据乙方完成的工程量进度付款（付款时，乙方需给甲方开具税率为13%的'增值税专用发票），工程量进度款以甲方要求为准。

　　2）留5%作为质保金，质保期2年，质保期内，保修、更换；质保期满2年后，无任何质量问题，甲方无息支付给乙方5%质保金。

　　七、质量标准

　　1.乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准。乙方所供产品因质量不符合本合同约定标准，乙方应返还甲方支付的全部价款，并赔偿甲方合同总价30%的违约金，且还应赔偿甲方因此而造成的全部损失。

　　2.质保期：整机质保2年，终身维护，即全套设备安装调试完毕，经验收合格移交之日起满2年。质保期内若发生产品质量问题，乙方接到甲方通知后，应在48小时内赶至甲方现场进行维修，若逾期未到的，甲方可委托第三人维修，维修费在质保金内扣除。

　　八、验收

　　1.乙方应在送货前1天电话通知甲方，在货物到达甲方工地现场后，由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品牌进行清点。若货物与合同约定不符，乙方须在10日之内按照合同约定补正。

　　2.乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请相关公司验收，甲方接通知后应在5日内组织验收（法定节假日除外），验收合格出具书面的验收结论。

　　3.验收标准：按本合同约定的质量标准执行。

　　九、双方权利义务

　　1.乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。

　　2.乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。

　　3.乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时，甲方提供相应的保管场所，乙方应自行负责上述物品的保管。

　　4.乙方人员进入甲方现场安装调试时，应做好防火、卫生等工作，若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的，乙方应负责赔偿。

　　5.乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施，避免安全事故的发生，若在合同履行期间发生安全事故，一切责任由乙方自行承担与甲方无关，因此给甲方造成损失的乙方应当赔偿。

　　6.甲方给乙方在安装调试期间提供水、电等条件。

　　十、违约责任

　　逾期责任：乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的，每逾期1日应向甲方支付5000元履约金，如逾期超过20日，甲方可自行解除合同，并要求乙方返还支付的全部价款，且乙方应赔偿合同总价15%的违约金；若甲方不按合同约定的时间支付进度款，则每逾期1日应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金，如逾期超过20日，则乙方可解除合同，并可以主张15%的违约金。

　　十一、附则

　　1.双方履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　2.本合同经双方签章后生效。

　　3.本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

　　账号：账号：

　　年月日年月日

设备安装采购的合同13

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《民法典》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1. 工程名称：。

　　2. 工程地址：。

　　3. 防护单元个，防空地下室建筑面积:平方米，地下层。

　　4. 设计单位：。

　　5. 人防工程监理单位：。

　　第二条承包范围及内容

　　乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护(防化)设备的施工任务，包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给(排)水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管(短管)及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、生产质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、峻工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数(质)量、规格与施工图、标准图相一致(详见防护设备工程量清单)，若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供当地人防主管部门审批后的变更设计图纸，工程量增减以批准的变更图纸为准。

　　第三条承包方式及工期

　　本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责(安装现场所需的吊卸机械和支撑固守材料除外)。本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。

　　第四条质量要求

　　1.乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护(防化)设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。

　　2.乙方出售的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外，还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测。出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。

　　3.产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准。

　　第五条合同价款及支付方式

　　1.合同价以施工图纸和广西人防标准定额站发布的防护设备信息价为计算依据，按照自治区人防工程防护设备管理有关规定，经甲乙双方平等协商(或经招投标)构成，本防护设备安装工程合同总价为：佰拾万仟佰拾元(￥：元)，其中安装费￥：元，此合同款不包括第三方安装检测费。工造价经本合同价为准，实际数量若有变动，须有人防部门批准的设计变更图纸才能作结算调整。

　　2.合同签订后，乙方送达书面请款报告后5个工作日内，甲方支付合同总价的30%给乙方作为产品或构件的部分进料款。

　　3.乙方应在进场安装门框及预埋件的45天前向甲方提出请款申请，甲方收到乙方书面请款后5个工作日内支付乙方合同总价的30%给乙方作为门框及预埋件的生产进度款。

　　4.乙方应在安装门扇、通风、滤毒等防护(防化)设备的100天前向甲方提出请款申请，甲方收到乙方书面请款申请后5个工作日内支付乙方合同总价的30%给乙方作为相关设备的生产进度款。

　　5.防护设备安装工程经检测机构检测合格和人防主管部门对人防工程验收备案通过后的10个工作日内乙方向甲方提出请款申请，甲方收到乙方书面请款后5个工作日内支付合同总价的10%给乙方结清本安装工程余款，乙方同时提交防护设备质量保证备案文件资料，一次性开具正式票据给甲方。

　　第六条双方责任及义务

　　(一)甲方责任及义务

　　1.签订合同前，甲方应向乙方提供人防工程施工图纸一套，以便乙方编制预算报价，合同签订后，甲方应组织设计、监理、乙方相关单位人员进行图纸技术交底，向乙方提供人防工程土建施工进度计划，以便乙方结合土建施工进度制定防护设备生产安装计划方案，甲方在5个工作日内完成对乙方安装施工方案的审核。

　　2.甲方委派为防护设备安装工程项目负责人，联系电话：，行使合同中约定的“甲方代表”职责，负责施工期间的施工质量、安全文明、协调管理、负责设备工程的初验、验收和签证等工作，如项目负责人变动须及时书面通知乙方。

　　3.甲方须在绑扎地下室底板钢筋的7天前通知乙方将门框及相关预埋件运抵施工现场，并疏通工地运输通道，清理平整堆放设备的场地，协助乙方做好相关准备工作，若因工地不具备进场施工的条件造成工期延误，责任由甲方承担。

　　4.防护(防化)设备及各种构件进场时，甲方应提供塔吊将防护设备及构件吊卸到指定位置，门框及预埋件安装前，甲方应派技术人员提供防空地下室的轴线、标高及标高基准点，安装时，甲方应提供380V、220V两种电源和支撑固定门框所需的钢管或型钢及钢筋，同时调整好工序流程，优先绑扎或焊接防护门洞处的钢筋，乙方派出足够的工程技术人员紧跟土建施工进度，及时进行预埋施工，使防护设备预埋件与土建施工同步进行，确保防护设备预埋件安装质量，若因现场不具备上述施工条件造成误工，责任由甲方承担。

　　5.防护设备预埋件安装完成后，须由委托方提前2天通知检测机构检测，检测合格并经建设、设计、监理、人防监察等有关人员验收通过后才能封模隐蔽，若未经检测或验收手续不全就封模、浇灌隐蔽，造成的返工或工程验收不通过，一切后果和责任由甲方承担。

　　6.在隐蔽工程符合验收条件的情况下，甲方收到乙方隐蔽验收申请后3个工作日内组织有关单位人员验收。

　　7.甲方应按施工图在防空地下室顶板预埋吊装门扇所必须的吊钩，若甲方未安装或安装不符合要求，安装门扇所需的机械由甲方负责解决。

　　8.甲方应在主体封顶前 3 个月通知乙方制作门扇，并在封顶前30天负责拆除地下室及通道模板和支撑，清理地下室及通道杂物、垃圾、积水等障碍，保证乙方有足够的施工作业和运输通道，同时通知乙方提交防护(防化)设备安装施工方案和现场施工需要甲方配合的技术要求，甲方在 5 个工作日内完成对乙方施工方案的审核，协商安排施工计划，准备工作全部就绪后，通知乙方进场按合同及施工图安装所承包的防护(防化)设备。在安装过程中甲方应安排监理、技术人员、管理人员跟踪监督，安排吊装机械配合乙方构件、设备到位，若因甲方配合不到位，监管不力造成的安装质量问题，甲方应负相关责任。

　　9.防护设备安装、调试完成后，须由委托方提前2天通知检测机构检测，出具检测合格报告后才能申请有关部门组织工程验收。

　　10.在工程符合验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的工程验收申请后10个工作日内组织工程验收，通过人防主管部门验收备案后按合同约定办理工程款结算。

　　11.在施工过程中因甲方责任造成的停工、返工、其材料、机械、人工等损失均由甲方承担，工期相应顺延。在乙方遵守约定的情况下，甲方须按本合同约定的`付款方式按时足额支付乙方工程进度款。

　　12.甲方有责任和义务履行《人民防空法》，严格按施工图及有关规定建设人防工程，监督乙方将防护设备保质保量的全部安装到位，督促监理按规定对人防工程履行好监理职责，确保人防工程建设质量及防护功能，若因甲方重视不够，监管不力造成人防工程质量问题，由上级人防主管部门追究相关人员责任，触犯法律的追究刑事责任。

　　(二)乙方责任及义务

　　1.乙方必须是广西区内的国家定点厂，具有相应的生产、安装资质和施工能力，并向甲方出示相关资质证明。

　　2.乙方在签订合同前应充分熟悉施工图，发现图纸不能满足规范和施工要求应及时提出。

　　3.乙方委派为施工负责人，联系电话，负责施工期间的施工质量、安全文明、协调配合和项目管理，参与设备工程的初验、验收和签证等工作，若施工负责人变动须及时书面通知甲方。

　　4.合同签订后，乙方有义务跟踪掌握土建工程进度，提醒甲方安装防护设备的时间节点，按合约时间申请工程进度款，告知产品生产进度，以避免误时误工和耽误安装预埋件的最佳时机。

　　5.在合同签订后5天内，乙方应向甲方提交门框及预埋件安装施工方案，在门扇等防护设备进场安装前30天，乙方应向甲方提交门扇、滤毒、通风等防护(防化)设备安装施工方案，并提出需要甲方配合的具体技术要求。

　　6.乙方收到甲方工程款后应及时加工生产和按时进场安装，因乙方原因不能按时交货安装，一切损失和后果由乙方承担。

　　7.乙方安装的产品在出厂前必须是通过本厂质检部门和第三方检测机构检测合格的产品，并向甲方提供检测机构出具的检测合格报告，乙方对产品生产和安装质量负责，检测机构对检测报告负法律责任。

　　8.门框及预埋件安装完成后和防护(防化)设备安装调试完毕后，乙方应主动配合检测机构检测。隐蔽工程符合验收条件后，乙方须提前2天通知甲方组织验收。所承包的防护设备安装工程符合验收条后，乙方应及时通知甲方组织有关单位验收。

　　9.乙方在施工过程中应主动配合甲方的施工进度，遵守甲方工地管理规定，服从统一管理，积极做好协调配合工作，按照相关安全法规，做到安全文明施工。承担与乙方有关的防火、防盗、防意外事故等安全责任，若因违反操作规程和有关规定造成的责任事故和损失由乙方自行负责。

　　10.在施工过程中因乙方原因造成的停工、返工，其材料、机械、人工等损失均由乙方承担，工期不顺延。

　　11.防护设备安装工程验收通过后，乙方应向甲方提供工程竣工备案资料，包括：产品检测合格报告、质量检查记录、变更记录、设备安装调试记录、安装质量检测合格报告、人防主管部门验收记录等资料。提供售后服务保障资料。

　　12.建立该项目防护设备安装工程的售后服务保障体系和质保期内的维护保养制度。

　　第七条验收依据及标准

　　本防护设备安装工程以国家人防办颁发的标准图、验收规范为验收标准，以施工图及有关规定为验收依据，经检测机构检测合格后，以属地人防主管部门验收备案合格为准。若产品有不合格，属乙方制作质量责任，乙方负责返工至验收合格为止;若安装不合格，须查明质量责任原因，属乙方安装责任，由乙方负责返工至验收合格为止，属甲方配合施工责任，由甲方负责返工至合格为止。

　　第八条质量保证及售后服务

　　本防护设备安装工程质量保修期为一年，自属地人防主管部门验收备案之日算起，质保期内乙方负责无偿提供一切正常使用情况下损坏的设备和零(部)件，并进行正常的维护保养，保修到期时，乙方将工程设备档案及维护保养资料移交给甲方，由甲方移交给使用单位，由使用单位负责维护保养。

　　第九条违约责任

　　1.除不可抗力因素(突发事件、自然灾害)外，甲、乙双方应严格遵守本合同条款，否则。违约方须承担违约责任。

　　2.若甲方未按合同约定支付乙方工程款，每逾期一天，按逾期款额的3%向乙方支付违约金，工期相应顺延，逾期超过20天，乙方有权终止本合同，造成的一切损失由甲方承担。

　　3.若乙方自身原因未能按合同约定时间交货安装，每逾期一天，按已交货款的3%向甲方支付违约金，工期不顺延，逾期超过20天，甲方有权终止本合同，造成的一切损失由乙方承担。

　　第十条未经合同双方书面同意，任何一方不得将另一方的权利和义务转让他人，否则，造成的一切损失及后果由转让方承担。

　　第十一条若合同一方更换名称或由第三方接替，本合同的权利、义务及效力不变，变更方须提前书面通知合同别一方办理变更或移交的相关手续，以便正常履行合同责任和义务，否则，按违约处理，一切损失及后果由变更方负责。

　　第十二条合同终止

　　有下列情形之一，合同双方办完相关手续后本合同终止，因故终止后的合同由乙方原原本本的如数交还自治区人防主管部门统一作废处理：

　　1.由于乙方违约且不纠正，造成本合同无法正常履行，甲方有权发出书面通知解除本合同，自通知送达乙方时生效，乙方应按本合同承担违约责任。

　　2.由于甲方违约且不纠正，造成本合同无法正常履行，乙方有权发出书面通知解除本合同，自通知送达甲方时生效，甲方应按本合同承担违约责任。

　　3.合同一方依据本合同约定行使解除权，自解除通知送达之日起合同终止，违约方应当向另一方支付违约和赔偿损失。

　　4.合同双方协商一致需要终止本合同的。

　　5.违反法律法规需要终止本合同的。

　　第十三条免责

　　因不可预见、不可避免、不可抗力的自然或社会原因，致使本合同无法正常履行时，遭遇一方应立即书面通知合同另一方，由合同双方根据事件影响的程度协商免除或部分免除违约责任。

　　第十四条适用法律

　　相关法律法规均适用于对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决。

　　第十五条争议解决方式

　　合同执行过程中发生争议时，合同双方应本着友好协商的原则尽力协商;协商不成，可向签订地仲裁委员会申请仲裁;仲裁不下，可向签订地人民法院提起诉讼。

　　第十六条本合同属专用制式合同，未经自治区人防主管部门批准不得擅自涂改、复制、复印，合同各方应妥善保管，若丢失或毁坏，造成后果自行负责。

　　第十七条本合同未尽事宜由甲乙双方协商补充，但必须作为本合同附件才能与本合同有同等法律效力。

　　第十八条本合同一式七份，正本贰分别交自治区和属地人防主管部门备案，副本五份，甲方持叁份，乙方持贰份。

　　第十九条附件

　　1. 防空地下室防护设备工程量清单

　　2. 防空地下室防护设备安装合同补充协议

　　甲方：(盖章)乙方(盖章)：

　　法人代表：法人代表：

　　或法人委托代理人：或法人委托代理人：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：帐号：

　　联系人：联系人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签订日期：签订日期：

设备安装采购的合同14

　　电梯设备订货安装调试合同书

　　项目名称：

　　日期： 2013年09月05日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采购人)：公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行：一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）：作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行：银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

　　2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥直

　　接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

　　行安排。

　　2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

　　安装合同总金额50%，即人民币（大写）：直接汇入本合同乙方指定帐户。

　　收款帐户：

　　公司全称：电梯安装服务有限公司开户银行：中国银行帐号： 368 982

　　2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

　　三、交货和收货

　　3.1 交货期：按标书要求

　　3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

　　运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。接货地址：甲方指定地点联系人： 1

　　四、收货查验

　　4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

　　见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

　　4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

　　甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

　　准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

　　五、产品质量保证

　　5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 2008”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

　　六、电（扶）梯设备安装施工期限

　　6.1 本合同预计施工周期为

　　6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

　　条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

　　七、电梯安装相关的工作责任和费用

　　7.1甲方责任和费用

　　7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

　　7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

　　7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的'电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

　　7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

　　7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

　　7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

　　7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。

　　7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

　　7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。

　　7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

　　7.2 乙方责任和费用

　　7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

　　7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

　　7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

　　7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

　　7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

　　7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

　　八、质量保证：

　　8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

　　8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

　　8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

　　8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

　　九、价格调整

　　如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

　　十、司法管辖

　　任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

设备安装采购的合同15

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲方通选择乙方承接“ 采购项目”。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等的规定，达成如下合同，双方应共同恪守。

　　服务要求

　　(一)服务清单

　　根据甲方要求进行采购项目，包括等内容。

　　(二)交货地点

　　甲方指定地点交货：

　　(三)进度要求

　　乙方应在合同生效后个日历日内完成项目的安装调试等工作。

　　甲方职责严格按照合同文件规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

　　乙方职责

　　严格按照合同附件一中的工程量清单及合同周期约定，按时按质完成安装服务，通过甲方相关部门验收。

　　合同金额及付款方式

　　(一)合同总额含税价为人民币大写： (小写：￥元)。

　　(二)乙方应按规定提供合法有效的票据凭证。

　　(三)付款方式

　　(1)项目完工后，经甲乙双方人员验收合格，甲方支付乙方合同总价的95%即人民币 (￥: 元)，余合同总价5%作为质保金即人民币 (￥: 元)，在此期间项目质保期内如该批次设备无质量问题后项目质保期结束后返还乙方，乙方应向甲方一次性开具与合同金额同等金额的增值税专用发票，甲方在收到发票后5个工作日内支付，乙方不开具增值税发票的，甲方有权顺延付款时间且不承担逾期付款责任。

　　(2)本项目质保期为个月，自甲方验收合格之日起算，保修期内项目出现故障的，乙方应免费进行修理、维护。

　　(3)乙方指定收款账户

　　户名：

　　开户行：

　　账号：

　　本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

　　违约责任

　　(一)乙方逾期交货或甲方无正当理由拒收的，违约方每天按合同总额的0.02%支付违约金。

　　(二)乙方逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货本合同，同时乙方需承担违约金，违约金为合同总金额的 20% ;

　　(三)乙方不开具增值税发票的'甲方有权顺延支付时间。

　　(四)乙方在施工过程中造成乙方工作人员或第三方损害的，乙方自行承担损害赔偿责任，甲方不承担任何责任。

　　(五)因乙方施工或质量原因造成甲方损害的，乙方应赔偿甲方全部损失。