工程施工合同

时间：2023-07-15 15:30:25 诗琳合同

工程施工合同范本（通用12篇）

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的工程施工合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程施工合同范本（通用12篇）

　　工程施工合同 1

　　发包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　承包人（全称）：

　　法定代表人：

　　住所：

　　联系电话：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。

　　一、工程概况

　　1、项目名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包方式

　　承包方式：

　　三、工程工期

　　合同工期总日历天数：

　　四、工程造价

　　本合同采用单价包干价方式：

　　1、平基土方挖、填、运____ 元/m3，（小区范围内）

　　2、石方爆破及挖运____ 元/m3（小区范围内，包爆破材料）

　　3、挡土墙砌筑____ 元/m3（包工包料，含勾缝）

　　4、永久性围墙砌筑____ 元/m（包工包料，含600mm宽，500m深的浆砌毛石基础，基础超深部份按____ 元/m3计算）。以上单价均含税。

　　五、材料提供

　　1、甲方供应材料：甲方不供应材料。

　　2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。

　　六、双方权利义务

　　1、甲方工作

　　1.1、对工程质量、进度、安全进行监督；

　　1.2、对工程中各个工序的验收工作；

　　1.3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导；

　　1.4、确定水准点与坐标控制点；

　　2、乙方工作

　　2.1、服从甲方的管理；

　　2.2、向甲方提供所有材料的质量证明资料；

　　2.3、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担；

　　2.4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工；

　　2.5、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。

　　2.6、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　七、质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　八、工程款结算方式

　　工程款支付：按每月完成工程量的80 %支付工程进度款，剩余20 %待工程竣工验收合格后一月内支付。

　　九、工程的.验收

　　由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5 日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。

　　十、维修责任

　　本工程保修期为竣工后一年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。

　　十一、违约责任

　　1、乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10 %的违约金。

　　2、因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。

　　十二、争议的解决

　　与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。

　　十三、其他

　　1、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

　　2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______ 年___ 月___ 日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______ 年___ 月___ 日

　　工程施工合同 2

　　建设单位（以下简称甲方）：

　　施工单位（以下简称乙方）：

　　经甲、乙双方协商，本工程由乙方负责为甲方进行泰和·福地水岸项目园林绿化工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：泰和·福地水岸项目园林绿化工程

　　2、工程地点：保定市三丰东路泰和、福地水岸小区内

　　3、施工范围：沥青路面及园路铺装及室外照明工程，具体范围以中标清单及甲乙双方确定的施工图范围为准。

　　二、工程内容和承包方式

　　1、工程内容包括：土方整理、沥青路面及园路铺装及室外照明等工程。

　　2、承包方式：采用大包干式承包。即包工、包料、包质量、包验收合格、包安全、包工期。

　　3、乙方所使用的材料、数量、规格以配置方案以工程清单及图纸要求为准。

　　三、工程造价

　　1、本工程中标总价为3801862 元（大写：叁佰捌拾万壹仟捌佰陆拾贰元）。

　　2、工程价款调整：依据工程量清单、图纸、暂估价材料认价单双方确认的工程变更资料，执行河北20__ 年相关定额及其他相关文件。

　　四、付款方式

　　1、工程施工按月进度完成后，甲方支付当期所完工程量的80 %工程款，每期付工程款乙方需提供正式发票。

　　2、工程完工后一周（七天）内组织竣工验收，验收合格后七日内甲方支付总工程量的'95 %工程款。同时进入质保期（一年）。

　　3、待质保期满，无质量问题，甲方支付尾款5 %，合同终止。

　　五、工期

　　1、本工程总工期为180 日历天。

　　2、开工日期为20__ 年月日。

　　3、竣工日期为20__ 年月日。

　　如遇以下情况，工期相应顺延。

　　1、开工前甲方不能按时提供施工场地，清理障碍，接通水电。

　　2、甲方原因或设计变更。

　　3、甲方应付款项不能按合同约定的期限支付。

　　六、施工验收

　　本工程施工质量要求达到国家有关规范合格标准。

　　七、双方责任

　　甲方责任

　　1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证。

　　2、组织工程施工并按合同规定办理结算。

　　3、为确保工程进度，应及时按合同约定付款。

　　乙方责任

　　1、按图纸及有关技术规范进行施工。

　　2、按图纸施工规范保质、保量，安全完成施工任务。在甲方验收合格后12个月内为质保期。

　　3、保证工程进度，严格按约定工期完工，如未按期完工，每拖延一天乙方需向甲方支付合同总价的2‰的违约金。

　　八、其他

　　1、本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　2、因不可抗力或第三方的原因造成合同无法履行，由双方协商解决。

　　3、本合同双方签字盖章后生效。

　　4、本合同一式陆份，具有同等效力，并自签订之日起执行。

　　建设单位盖章（章）：施工单位盖章（章）：

　　法人或法人或

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：

　　签约日期：联系电话：签约日期：

　　工程施工合同 3

　　甲方：

　　乙方（施工责任方）：

　　甲方承建之______，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容

　　按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。

　　二、方式

　　甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10 %为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

　　三、组织领导：

　　1）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2）乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　2、乙方责任：

　　1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　2）强化本施工队伍的'安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　6）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。

　　7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　9）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　10）工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

　　五、工程质量及验收标准：

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　六、工期：

　　乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的 ‰或元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法：

　　1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95 %扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　2）质保金：质保金按工程总造价的5 %逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10 日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、其它：

　　1）若乙方无正当理由单方终

　　止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3 %的违约金。

　　2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

　　十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

　　甲方：乙方（施工责任方）：

　　代表：代表：

　　经办人：施工责任人：

　　签约日期：年月日签约日期：年月日

　　工程施工合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，由乙方承包甲方厂内道路铺设工程，依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：

　　一、工程地点：

　　二、承包范围：厂内道路工程，包工，包机器设备，保质量，包安全，负责保修。

　　三、材料供给：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。

　　四、工程内容：乙方负责厂区道路及地面硬化。

　　五、道路要求及质量：车间道路水泥厚度150厘米，其它道路200厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。

　　六、工程期限：年月日至年月日，保修期年。

　　七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为元/㎡，按实际施工最后结算。

　　八、施工方法：备料--拌合--填平--压实--摊铺--整型--养生。

　　九、结算方式：在工程竣工验收合格后，拨款至总价款的 %，剩余工程款作为质保金，在竣工后年以后付清。

　　十、双方责任承担：

　　1.甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量，乙方应无偿及时修复。

　　2.乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　3.乙方不得以任何理由停工、怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。

　　十一、违约责任：

　　1、因承包人原因，未按本合同约定的时间竣工，每延误一天，全部损失。

　　2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5 %的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的.，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　3、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，

　　十二、争议解决方式：发生争议后双方应协商解决，协商不成的，任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。

　　十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　十四、本合同系双方真实意思表示，不存在欺诈胁迫，双方认真履行。

　　十五、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________ 年____ 月____ 日 _________ 年____ 月____ 日

　　工程施工合同 5

　　施工单位:_______公司 (以下简称甲方)

　　承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司____________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、总则

　　1、工程名称:__________________

　　2、工程地点:上__________________

　　3、工程内容:根据公司____________工程施工联系单和设计变更通知单要求，__________________防水工程采用__________________防水涂膜(_________厚)，_________防水工程采用__________________防水涂膜(找平层上作基层处理)。

　　二、承包方式

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工程造价

　　________________防水每平米_______ 元;___________________________防水每平米_______ 元。结算时按实际面积结算。

　　四、质量标准

　　乙方应确保公司__________________防水工程达到优良标准，严格参照_________省防水工程新规范标准_________和_________市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任:

　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任:

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。

　　(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的'因素外，不得人为拖延。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。

　　六、付款方式

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______ %给乙方，留_______ %的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　七、其它

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方:(签章)____________

　　代表:__________________

　　乙方:(签章)____________

　　代表:__________________

　　工程施工合同 6

　　发包人（全称）：__________________

　　承包人（全称）：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

　　工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___________________________，建设工程施工承包合同范本。

　　2、工程地点：___________________________。

　　3、工程立项批准文号：__________________。

　　4、资金来源：___________________________。

　　5、工程内容：___________________________。

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

　　6、工程承包范围：

　　_____________________________________________。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：_________ 年_________ 月_________ 日。

　　计划竣工日期：_________ 年_________ 月_________ 日。

　　工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合___________________________标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1、签约合同价为：