(優(yōu)秀)房屋買(mǎi)賣(mài)合同
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，人們運用到合同的場(chǎng)合不斷增多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，歡迎大家分享。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同1
出賣(mài)方：______________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
身份證號：____________________
聯(lián)系方式：____________________
購買(mǎi)方：______________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
身份證號：____________________
聯(lián)系方式：____________________
甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就房屋買(mǎi)賣(mài)一事，在平等、自愿、誠實(shí)信用的原則上，達成如下協(xié)議：
第一條基本情況
1、甲方自愿將以下房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿購買(mǎi)該房屋。該房屋具體狀況如下：
(1)該房屋座落于________________，建筑面積為_(kāi)________平方米;套內建筑面積________________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積________________平方米;
(2)該房屋的所有權證證號為_(kāi)_______________;
(3)該房屋平面圖及其四至見(jiàn)房產(chǎn)證。
2、附屬于該房屋的陽(yáng)臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩等其他設施、設備，將隨該房屋一并轉讓?zhuān)肄D讓價(jià)格已包含在上述房屋的價(jià)款中，乙方不再另行支付價(jià)款。
3、該房屋占用范圍內的土地使用權及其他相關(guān)權益隨該房屋一并轉讓。
第二條保證
甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋沒(méi)有設定擔保、抵押等任何權屬糾紛，保證該房屋不受他人合法追索。
第三條房?jì)r(jià)款與付款方式
1、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，上述房屋(包含第一條第二款列明的配套設施等)總房?jì)r(jià)款為：________________萬(wàn)元整(小寫(xiě)：￥____________元)。
2、支付方式、支付時(shí)間：
(1)甲、乙雙方同意，乙方在本合同簽訂之日支付給甲方人民幣________________萬(wàn)元整，(小寫(xiě)：￥___________元)，作為乙方購買(mǎi)甲方房屋的'定金。
(2)在房屋產(chǎn)權證、土地使用權證等相關(guān)過(guò)戶(hù)手續辦理完畢之日起______日內，乙方一次性支付剩余房款________________萬(wàn)元(小寫(xiě)：￥____________元)。
3、甲方在每次收取付款后，應當向乙方開(kāi)具收款憑證，并注明收款時(shí)間。
第四條交付期限
1、甲、乙雙方同意，雙方應于本合同簽訂生效且乙方支付定金之日起______日內到房地產(chǎn)主管部門(mén)辦理過(guò)戶(hù)手續。
2、甲、乙雙方同意，甲方應于房屋產(chǎn)權證、土地使用權證等相關(guān)過(guò)戶(hù)手續辦理完畢且乙方全額支付房款次日正式交付該房屋;甲方保證正式交付給乙方的房屋為空房。
3、甲、乙雙方應于房屋正式交付乙方后______日內向有關(guān)部門(mén)申請辦理相關(guān)附屬設施和相關(guān)權益的更名手續。
4、甲方應于合同簽訂生效之日起______日內將其落戶(hù)于該房屋的戶(hù)籍關(guān)系遷出。
5、辦理以上手續應當繳納的相關(guān)費用，由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
6、甲方未按規定履行以上義務(wù)的，則按本合同約定承擔違約責任。
第五條違約責任
1、在辦理房屋產(chǎn)權及土地使用權移轉過(guò)戶(hù)登記時(shí)，甲方應出具申請房屋產(chǎn)權移轉給乙方的書(shū)面報告及主管部門(mén)要求的其它文件。如需要甲方出面處理的，不論何時(shí)，甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤，致影響過(guò)戶(hù)登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。
2、甲方如不按本合同規定的日期辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)以及交付房屋，每逾期______天按房?jì)r(jià)的總額______%計算違約金給與乙方。逾期超過(guò)______個(gè)月時(shí)，乙方有權解除本合同，甲方除應按本條約定支付違約金外，同時(shí)應雙倍返還定金以及返還乙方已支付的全部房?jì)r(jià)款。
3、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房?jì)r(jià)款時(shí)，其逾期部分，乙方應加付按日______%計算的違約金給與甲方。逾期超過(guò)______個(gè)月時(shí)，甲方有權解除本合同。
第六條其他
1、該房屋正式交付前，甲方應結清物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線(xiàn)電視、通訊等相關(guān)雜費。
2、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本合同的附件均為本合同不可分割的部分。
3、甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同一式_____份。其中甲方留執_____份，乙方留執_____份，為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關(guān)一份。均具有相同的法律效力。
5、本合同自甲乙雙方簽訂之起生效。
出賣(mài)方：__________________
購買(mǎi)方：___________________
_________年______月___日
_________年______月___日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同2
甲方(賣(mài)方)：
身份證號碼：電話(huà)：
乙方(買(mǎi)方)：
身份證號碼：電話(huà)：
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：
一、甲方自愿將坐落在xxx市xx區xxx園六xxx號樓房(單元_____號樓房(建筑面積xxx米)樓房出賣(mài)給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣xxxx大寫(xiě)肆拾叁萬(wàn)元整;大寫(xiě)肆拾叁萬(wàn)元整;即人民幣小寫(xiě)430000.00元。
三、乙方于_______年______月____日向甲方支付定金：大寫(xiě)貳萬(wàn)元整，即小寫(xiě)20190.00元。
四、乙方于_______年______月____日第二次付款大寫(xiě)叁萬(wàn)元整，即小寫(xiě)30000.00元。
五、經(jīng)甲乙雙方同意，甲方于xxxx年xxx月xx14日將該樓房購房合同及樓房一并交付給乙方所有，乙方屆時(shí)將剩余款項一并付給乙方(乙方在付款時(shí)，為確保在以后的房產(chǎn)過(guò)戶(hù)順利，將暫時(shí)暫扣叁仟元購房款，小寫(xiě)3000.00元，待該樓房的房產(chǎn)證順利過(guò)戶(hù)給乙方時(shí)，乙方再把此叁仟元款項付給甲方)。
六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的`土地使用權(已交納土地出讓金)。甲方保證在該樓過(guò)戶(hù)時(shí)積極提供協(xié)助，若因甲方原因造成產(chǎn)權不能過(guò)戶(hù)的，產(chǎn)生的一切費用及法律后果由甲方承擔。
七、辦理房產(chǎn)證手續所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由乙方承擔。甲方應在xxxx年xx月xx日前將該房產(chǎn)交付乙方;
八、屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵，無(wú)人租住、使用;無(wú)欠賬，如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。
九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付xxxx元的違約金;一方如不能按規定交付房產(chǎn)或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期xx日視為毀約;如因政府及銀行規定，本合同涉及房產(chǎn)手續客觀(guān)上不能辦理過(guò)戶(hù)或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。
十、經(jīng)雙方確認，xxx年xx月xx日前，乙方把剩余購房款一次性付給甲方時(shí)，甲方屆時(shí)將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓合同及購樓收據全部一并交給乙方。交付該房產(chǎn)時(shí)甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件。
十一、雙方違約責任如下：甲方如違反本協(xié)議，則雙倍返還乙方所付購樓款項。乙方如違反本協(xié)議，返還乙方所付購樓款項。則甲方不予退還購樓訂金。
十二、附加條款：xxx
甲方(賣(mài)方)：
身份證號：住址：電話(huà)：
乙方(買(mǎi)方)：
身份證號：住址：電話(huà)：
丙方(見(jiàn)證人)：
身份證號：住址：電話(huà)：
簽定日期：_______年______月____日
簽定地點(diǎn)：
房屋買(mǎi)賣(mài)合同3
出賣(mài)人：_________________________【身份證】_______________________
通訊地址：_________________________________________________________
郵政編碼：______________________聯(lián)系電話(huà)：_______________________
共有權人：_________________________【身份證】_______________________
通訊地址：_________________________________________________________
郵政編碼：______________________聯(lián)系電話(huà)：_______________________
買(mǎi)受人：__________________________【身份證】_______________________
通訊地址：_________________________________________________________
郵政編碼：______________________聯(lián)系電話(huà)：_______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，出賣(mài)人和買(mǎi)受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上，就二手房屋買(mǎi)賣(mài)事宜達成如下協(xié)議：
第一條基本情況
(一)出賣(mài)人所售房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落為：省市。建筑面積___________平方米;車(chē)庫：平方米;。
(二)該房屋規劃設計用途為住宅。
第二條權屬情況
(一)該房屋所有權證證號為：________________________，共有權證證號為：_______________________，填發(fā)單位為：________________________。
(二)土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以出讓方式獲得。土地使用權證號為：________________________，填發(fā)單位為：_________________________。
(三)該房屋性質(zhì)為向社會(huì )公開(kāi)銷(xiāo)售的經(jīng)濟適用住房;
(四)該房屋已經(jīng)設定抵押，抵押權人為：_____________________________，抵押登記日期為：_________年______月______日，他項權利證證號為：___________________。
出賣(mài)人應于_________年______月______日前辦理抵押注銷(xiāo)手續。出賣(mài)人與抵押權人或者其他權利人注銷(xiāo)他項權利的登記逾期未注銷(xiāo)的，應違約責任。
(五)出賣(mài)人保證，上述買(mǎi)賣(mài)的房地產(chǎn)不存在產(chǎn)權爭議和其他人主張權利的情況。
第三條出賣(mài)人和買(mǎi)受人通過(guò)房地產(chǎn)經(jīng)紀機構居間介紹成交(房地產(chǎn)經(jīng)紀機構名稱(chēng)：__________________________，備案證明編號：___________________________，房地產(chǎn)經(jīng)紀執業(yè)人員姓名：_____________，資格證書(shū)編號________________________)。中介費人民幣元，簽約后付50%;買(mǎi)受人拿到房地產(chǎn)證后付50%。中介方收款后應出具收據。如交易失敗，中介方應退回所有中介費。
第四條成交價(jià)格、付款方式
(一)經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商一致，該房屋成交價(jià)格為：人民幣元。
(二)在出賣(mài)人收款時(shí)出具符合稅務(wù)規定的收款憑證的條件下，具體付款方式及期限為：
1、買(mǎi)受人在簽訂本合同后支付定金人民幣10萬(wàn)元整。除定金外簽約后應還付人民幣萬(wàn)元;如在房屋過(guò)戶(hù)時(shí)該房被司法機關(guān)查封;則出賣(mài)人應立即返還該萬(wàn)元;并雙倍返還定金。
2、雙方共同到房產(chǎn)交易中心辦理過(guò)戶(hù)后，買(mǎi)受人支付出賣(mài)人人民幣萬(wàn)元。
3、買(mǎi)受人取得房屋所有權證書(shū)和土地使用權證書(shū)后，支付出賣(mài)人人民幣萬(wàn)元，該款直接匯入出賣(mài)人的下列帳戶(hù)：
(三)關(guān)于貸款的約定
買(mǎi)受人向公積金管理中心申辦抵押貸款，在買(mǎi)受人收到銀行的貸款5日內，將人民幣萬(wàn)元直接匯入出賣(mài)人的上述帳戶(hù)。
第五條房屋產(chǎn)權及具體狀況的承諾
出賣(mài)人保證該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛，因出賣(mài)人原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的，由出賣(mài)人承擔所有責任。
在房屋交付日以前發(fā)生的物業(yè)管理費，水電費，有線(xiàn)電視費，電信費等由出賣(mài)人承擔，交付日以后(含當日)發(fā)生的費用由買(mǎi)受人承擔。出賣(mài)人同意其繳納的該房屋專(zhuān)項維修資金及配套費的賬面金額轉移至買(mǎi)受人名下。歡迎您訪(fǎng)問(wèn),
第六條房屋的交付
出賣(mài)人應當在辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)簽字日將該房屋交付給買(mǎi)受人。該房屋交付時(shí)，應當履行下列手續：
1、出賣(mài)人與買(mǎi)受人共同對該房屋附屬設本資料來(lái)源施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進(jìn)行驗收，記錄水、電、氣表的讀數;
2、買(mǎi)賣(mài)雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字;
3、移交該房屋及汽車(chē)庫等所有鑰匙和其他物品：
防盜門(mén)鑰匙;信箱鑰匙;水門(mén)鑰匙;電門(mén)鑰匙;《住宅使用說(shuō)明書(shū)》及《住宅質(zhì)量保證書(shū)》;水IC卡,電IC卡,氣IC卡;有線(xiàn)電視交費憑證.
第七條違約責任
(一)逾期交房責任
出賣(mài)人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買(mǎi)受人的，如逾期超過(guò)10日，出賣(mài)人應當按照累計已收款項的10%向買(mǎi)受人支付違約金。
(二)逾期付款責任
如逾期超過(guò)10日，買(mǎi)受人應當按照累計的逾期應付款的`10%向出賣(mài)人支付違約金。
第八條如發(fā)現出賣(mài)人將該房屋出賣(mài)給第三人，導致買(mǎi)受人不能取得房屋所有權證的，買(mǎi)受人有權退房，出賣(mài)人應當立即退還買(mǎi)受人全部已付款，并按買(mǎi)受人累計已付房?jì)r(jià)款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關(guān)規定
本合同履行過(guò)程中，應按照國家及江蘇省的相關(guān)規定繳納各項稅、費，具體為：
第十條權屬轉移登記
(一)當事人雙方同意，自本合同簽訂之日起2日內，雙方共同向房屋權屬登記部門(mén)申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)出賣(mài)人應當在收到定金之日起15日內，向房屋所在地的戶(hù)籍管理機關(guān)辦理原有戶(hù)口遷出手續。逾期未遷出的，自逾期之日起，出賣(mài)人應當按日計算向買(mǎi)受人支付全部已付款項每日萬(wàn)分之五的違約金。
第十一條爭議解決
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方有權依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書(shū)面補充協(xié)議進(jìn)行變更或補充。對本合同的解除，應當采用書(shū)面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十三條本合同一式兩份，具有同等法律效力。雙方在房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)時(shí)簽訂的合同與本合同內容有抵觸的以本合同為準。
出賣(mài)人(簽章)：
買(mǎi)受人(簽章)：
中介方(簽章)：
日期：
甲方：__________
乙方：__________
丙方：__________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就店鋪轉讓達成下列協(xié)議，并共同遵守：
第一條甲方于_____年_____月_____日前將位于________________店鋪(面積為_(kāi)_平方米)轉讓給乙方使用。
第二條第二條該店鋪的所有權證號碼為_(kāi)_________，產(chǎn)權人為丙。丙與甲方簽訂了租賃合同，租期到__________，月租為_(kāi)_________人民幣。店鋪交給乙方后，乙同意代替甲向丙履行該租賃合同，每月交納租金及該合同約定由甲交納的水電費等各項費用，該合同期滿(mǎn)后由乙領(lǐng)回甲交納的押金，該押金歸乙方所有。
第三條店鋪現有裝修，裝飾，設備(包括)全部無(wú)償歸乙方使用，租賃期滿(mǎn)后不動(dòng)產(chǎn)歸丙所有，動(dòng)產(chǎn)無(wú)償歸乙方(動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)的劃分按租賃合同執行)。
第四條乙方在__________前一次性向甲方支付頂手費(轉讓費)共計人民幣大寫(xiě)__________整(小寫(xiě)：__________元)，上述費用已包括甲方交給丙方再轉付乙方的押金，第三條所述的裝修裝飾設備及其他相關(guān)費用。甲方不得再向乙方索取任何其他費用。
第五條該店鋪的營(yíng)業(yè)執照已由甲方辦理，經(jīng)營(yíng)范圍為餐飲，租期內甲方繼續以甲方名義辦理營(yíng)業(yè)執照，稅務(wù)登記等相關(guān)手續，但相關(guān)費用及由乙方經(jīng)營(yíng)引起的債權債務(wù)全部由乙方負責，與甲方無(wú)關(guān)。乙方接手經(jīng)營(yíng)前該店鋪及營(yíng)業(yè)執照上所載企業(yè)金城飯店的所欠一切債務(wù)由甲方負責償還，與乙方無(wú)關(guān)。
第六條乙方逾期交付轉讓金，除甲方交鋪日期相應順延外，乙方每日向甲方支付轉讓費的__________的違約金，逾期30日的，甲方有權解除合同，乙方按轉讓費的__________向甲方支付違約金。甲方應保證丙同意甲轉讓店鋪，如由于甲方原因導致丙或甲自己中途收回店鋪，按甲不按時(shí)交付店鋪承擔違約責任。
第七條遇國家征用拆遷店鋪，有關(guān)補償歸乙方。
第八條如果合同簽訂前政府已下令拆遷店鋪，甲方退償全部轉讓費，賠還裝修損失__________元，并支付轉讓費的__________的違約金。如果合同簽訂之后政府明令拆遷店鋪，或者市政建設(如修，擴路，建天橋，立交橋，修地鐵等)導致乙方難以經(jīng)營(yíng)，乙方有權解除合同，甲方退還剩余租期的轉讓費，押金仍歸乙方(前述順延除外)�；蚣追皆诿磕隊I(yíng)業(yè)執照有效期屆滿(mǎn)時(shí)仍未辦妥年審手續，乙方有權解除合同，甲方應退回全部轉讓費，賠償裝修，添置設備損失__________元，并支付轉讓費的__________的違約金。
第九條本合同一式二份，自簽字之日起生效。
甲方(簽字)：__________乙方(簽字)：__________丙方(簽字)：__________
____年____月____日____年____月____日____年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同4
出 售 方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) _______，身份證號：_______，身份證號：_________________。
購 買(mǎi) 方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) _______，身份證號：_______，身份證號：_________________。
出售方與購買(mǎi)方就位于江西省上饒市信州區上玉路56號 的房屋買(mǎi)賣(mài)事項(因出售方急需長(cháng)期流動(dòng)資金)，經(jīng)雙方充分、平等 ，友好協(xié)商一致，自愿達成本合同。
一、本合同雙方當事人均為上饒市信州區合法常住居民。
二、房屋情況：
1、 本合同交易的房屋位于上饒市信州區的上玉路56號，建筑面積約為_(kāi)_____平方米，房屋結構為大門(mén)朝東坐北朝南。
2、 該交易房屋由出售方全額出資建造，使用的土地為_(kāi)_____村集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長(cháng)期占有、使用。該房屋在交易前為出售人完整所有、占有、使用，并可以出售轉讓該房屋。
三、 為保證本合同切實(shí)履行以及房屋的交付使用，出售方保證并承諾如下：出售人自愿根據本合同條款將本合同項下房屋售予購買(mǎi)方，對此不反悔;本合同項下房屋質(zhì)量符合居住需要，不存在任何質(zhì)量瑕疵;本合同項下房屋與他人及村集體不存在經(jīng)濟糾紛，出售方僅將該房屋售予購買(mǎi)方;該房屋售予購買(mǎi)人后，該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸購買(mǎi)人，例如可以獲取的征地補償、拆遷補償等;出售方愿意積極 配合購買(mǎi)人辦理房屋產(chǎn)權的相關(guān)手續以及愿意積極配合購買(mǎi)人爭取和維護對該房屋的.權益。
四、房屋價(jià)格：
1、本合同項下房屋交易價(jià)格為人民幣_______萬(wàn)元，為固定不變價(jià)格。該價(jià)格包括了該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價(jià)值、合理的增值價(jià)值以及應當繳付的相關(guān)稅費。
2、購買(mǎi)方： 于本合同簽訂之日起當天，一次性將現金人民幣 萬(wàn)元支付給出售方，出售方開(kāi)具收款收據以為憑證。
五、出售方因本次房屋出售事出緊急，故一時(shí)未找到新的居住場(chǎng)所，且出售方同購買(mǎi)方雙方關(guān)系較友好;所以購買(mǎi)方同意把本協(xié)議購買(mǎi)之房屋暫時(shí)借給出售方居住，但最長(cháng)居住期限不得超過(guò)______個(gè)月(自本合同簽訂之日算起);且出售方只限于享受暫時(shí)居住權，該房屋的其他一切權益包括但不限于該房屋的轉讓權出售權和征地補償、拆遷補償權全部歸購買(mǎi)方獨享。
六、購買(mǎi)方根據第四條支付清購房款之日起，出售方應交付本合同項下房屋以及相關(guān)資料;購買(mǎi)方支付價(jià)款后不能正常占有(雙方另有商議的除外)、使用該房屋及獨自享有該房屋的轉讓權出售權和征地補償、拆遷補償權的;出售方應當承擔違約責任暨(購買(mǎi)方一次性全額返還購買(mǎi)方：購房本金共計人民幣 萬(wàn)元及支付自本協(xié)議簽訂之日起至購買(mǎi)方一次性全額返還購房本金及違約金之日止，按總購房款計量每日千分之二的違約金。
七、出售方、購買(mǎi)方雙方同意上述協(xié)議，各無(wú)異議，不得反悔。如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議，雙方無(wú)法協(xié)商解決時(shí)應當首先請求本村村委會(huì )、所在街道辦事處協(xié)調解決，協(xié)調解決不了可上訴當地人民法院仲裁。
八、本合同正本一式貳份，每份共二頁(yè);雙方每人各持一份;自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續有效。
九.本合同條款中若有無(wú)效條款并不影響其他條款的有效實(shí)施。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同5
甲方：__________________，身份證號碼______________________________
乙方：__________________，身份證號碼______________________________
依據__市北湖新區常利村回遷樓的住房現狀和實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)甲乙雙方充分協(xié)商，在平等、自愿的基礎上就乙方購買(mǎi)甲方房屋事宜達成以下協(xié)議：
第一條房屋位置及面積
甲方將位于________市北湖新區常利村回遷樓西片區2號樓東一單元一樓西戶(hù)的房屋一套出售給乙方。
該房屋建筑面積為120平方米，儲藏室面積為19平方米，儲藏室位置：。
第二條房屋計價(jià)方式及價(jià)款
甲乙雙方協(xié)商以套為計算單位，確定該房屋總價(jià)款。該房屋總價(jià)款為：____________￥元。
第三條付款方式及期限
本協(xié)議簽訂后_________日內，乙方一次性全額支付甲方購房款。
第四條房屋的過(guò)戶(hù)
本協(xié)議簽定時(shí)，該房屋不具備過(guò)戶(hù)條件。在房屋符合過(guò)戶(hù)條件時(shí)，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續。本協(xié)議發(fā)生的契稅、土地出讓金等費用按有關(guān)法律規定負擔。
第五條房屋的交付
甲方應于本協(xié)議簽訂日內，將本協(xié)議房屋交付乙方使用，并把該房屋原有手續全部交付給乙方。
第六條違約責任
1、甲方應當按照本協(xié)議第五條的約定交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房?jì)r(jià)總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)___個(gè)月時(shí)，乙方有權解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣____________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的，其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的'違約金給甲方。逾期超過(guò)____個(gè)月時(shí)，甲方有權解除合同。解約時(shí)，乙方已付房?jì)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、該房屋符合過(guò)戶(hù)條件時(shí)，甲方應積極協(xié)助乙方辦理房屋過(guò)戶(hù)手續，并在達到過(guò)戶(hù)條件之日起日內將房屋過(guò)戶(hù)至乙方名下。甲方逾期不予配合乙方辦理過(guò)戶(hù)手續的，應當向乙方支付違約金元。
4、甲方不得再將該房屋出售給第三人，否則應當向乙方支付違約金元。
第七條爭議的解決
因本協(xié)議發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當事人協(xié)商解決協(xié)商不成的依法向人民法院起訴。
第八條本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。本協(xié)議未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第九條本協(xié)議一式叁份，甲乙雙方各執一份，__村村民委會(huì )備案一份。
甲方:__________________乙方:____________
身份證號碼：__________________身份證號碼__________________
______________村民委員會(huì )
____________年____________月____________日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同6
甲方；王日紅
已方：唐延正
甲乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：
1、甲方自愿將坐落在汗巴嶺村興林路七巷1——9號（建筑面積壹佰伍拾壹平方米，二層，雜房面積約貳拾平方米）房地產(chǎn)出賣(mài)給乙方（集體土地、建設用地使用證（94）第01033號，建設用地規劃許可證（95）003號建設工程規劃許可證（95）13號）。四界以證號上所標為準。
2、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣貳拾萬(wàn)元整（200000.00元）。付款方式，雙方簽定合同時(shí)一次性付清。
3、甲方保證該房屋合法，權屬清楚，有合法的`土地使用權，該房屋未辦房產(chǎn)證手續，如乙方要辦理手續，新產(chǎn)生的有關(guān)稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關(guān)房屋過(guò)戶(hù)手續。
4、甲方應在20xx年12月30日前將房產(chǎn)交付乙方，屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何爭議，交付該房時(shí)，甲方不得損壞該房屋的結構。
5、合同簽定后，如一方違反本合同條款，應向對方支付陸萬(wàn)元違約金。
6、本房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字：乙方簽字：
執筆人：在場(chǎng)人：
房屋買(mǎi)賣(mài)合同7
甲方 (買(mǎi)方) ___________________
乙方 (賣(mài)方) ___________________
根據《中華人民共和國民法典》及其相關(guān)法律、法規的規定，甲、乙 雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條、甲方選定室內門(mén)產(chǎn)品款式，購買(mǎi)之前乙方負責上門(mén)測量，甲方向乙方支付定金_ 元， 此款可抵充價(jià)款;乙方在測量尺寸后并提供色卡，經(jīng)甲方確認無(wú)誤，開(kāi)始制作產(chǎn)品。
第二條、訂貨及付款方式
在貨物到達現場(chǎng)，安裝完成驗收后支付全部?jì)r(jià)款，合計：人民幣____ 元;(依據結算清單據實(shí)結算)
第三條、送貨及查驗
經(jīng)甲、乙雙方約定，乙方于___年___月___日將產(chǎn)品送達到甲方指定地點(diǎn)，并負責安裝。
第四條、安裝與驗收
乙方應嚴格按照產(chǎn)品安裝說(shuō)明進(jìn)行安裝，于___年___月_
__ 日完成安裝; 甲方應在產(chǎn)品安裝完畢后與乙方共同驗收， 如甲方驗收未達到約定安裝標準的，乙方無(wú)條件返工，返工安裝后，重新交予甲方驗收。
第五條、質(zhì)量保證
1. 乙方保證所銷(xiāo)售的產(chǎn)品質(zhì)量符合 《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》 國家標準及行業(yè)相關(guān)標準; 如產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗機構檢驗不符合國家強制性標準或合同約定質(zhì)量標準的， 乙方則無(wú)條件給予處理或更換。
2. 產(chǎn)品保修期自產(chǎn)品安裝、驗收合格當日起 __個(gè)月內，如產(chǎn)品出現變形，翹曲，漆面起泡，顏色不均勻等所有質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責免費維修，并保證在___日內派專(zhuān)人上門(mén)解決問(wèn)題; 如因甲方人為引起產(chǎn)品損壞， 其所需更換的`材料費用及運輸費用由甲方承擔。
第六條、 違約責任
(一)甲方責任
1. 合同簽訂后，乙方無(wú)故不履行合同，應雙倍返還定金。
2. 甲方逾期付款，每延期一天應按價(jià)款總額的 __%向乙方支付違約金。
(二)乙方責任
1. 合同簽訂后，乙方無(wú)故不履行合同，應雙倍返還定金。并賠償由此給甲方造成的損失。
2. 如乙方所交付的產(chǎn)品品名、顏色、數量、規格與合同內容不符時(shí)， 甲方有權拒絕收貨，或者向乙方要求換貨、退貨。
3. 在保修期內，乙方負責安裝的產(chǎn)品如不符合安裝質(zhì)量標準和使用要求，乙方未及時(shí)維修或重新安裝的，因此給甲方造成的損失由乙方承擔。
第七條、本合同在執行中如發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的依法向人民法院起訴方式解決。
第八條、本合同如有未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決;另訂附件(詳見(jiàn) 結算清單) 與附件于本合同之內， 所訂附件在法律上與本合同享有同等效力。
第九條、 本合同一式 兩 份，甲、乙雙方各執 一 份。
甲方簽字(蓋章)：
乙方簽字(蓋章)：
甲方聯(lián)系人：
乙方代表人)：
電 話(huà)：
電 話(huà)：
房屋買(mǎi)賣(mài)合同8
合同號(No):SF
售房人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 身份證號碼：
購房人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 身份證號碼：
見(jiàn)證方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)
甲、乙、丙三方根據中華人民共和國有關(guān)法律、行政法規和蘇州市相關(guān)地方性法規的規定，在合法、平等、自愿、相互信任的基礎上簽訂本合同，承諾共同遵守。
第一條：房屋基本情況
1、甲方已根據國家有關(guān)規定，依法取得位于天津市 區(縣) 的房屋所有權證書(shū)( 字第 號)國有土地使用證書(shū)( 字第 號)。甲方自愿將座落在 區 的 房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實(shí)地看房，對該房屋現狀無(wú)異議，愿意購買(mǎi)該房屋。
2、該房屋的基本情況如下：
房屋性質(zhì)： 所有權人： 房型： 建筑面積： 平方米(以產(chǎn)權證/房本上登記的建筑面積為準)。樓層： 總層數： 土地性質(zhì)：出讓/劃撥附屬設施：
第二條：成交價(jià)格
甲、乙雙方協(xié)商后的實(shí)際成交價(jià)格為：人民幣 元整(大寫(xiě))，該房屋產(chǎn)權或租賃權過(guò)戶(hù)時(shí)的相關(guān)費用由 自愿承擔，(該房屋產(chǎn)權或租賃權過(guò)戶(hù)費用的計算依據是指定評估機構對該房屋的評估價(jià)格，而非丙方提供的交易參考價(jià)和甲乙雙方商定的實(shí)際成交價(jià)。)該房屋配套設施過(guò)戶(hù)的相關(guān)費用由 承擔。
第三條：中介信息服務(wù)費及支付
甲、乙、丙三方簽訂本合同時(shí)，甲方須向丙方交納中介信息服務(wù)費人民幣 元整(大寫(xiě)),乙方須向丙方交納中介信息服務(wù)費人民幣 元整(大寫(xiě)).
第四條：付款約定(本條各款項均不計利息)
1、乙方向甲方的交款約定：
(1)乙方于 年 月 日交付定金人民幣 元整(大寫(xiě));
(2)
乙方按約定交清全款后，甲乙雙方開(kāi)始辦理該房屋的過(guò)戶(hù)手續。
2、丙方對甲方的乙方所貸款部分的付款約定：
(1)待該房屋過(guò)戶(hù)手續辦理完畢(他項權證下發(fā))后丙方支付給甲方總房款的80%，甲、乙雙方物業(yè)交割完畢且確認該房屋費用交接清楚后三個(gè)工作日內(遇節假日付款時(shí)間順延)，結清余款。
(2)
第五條：相關(guān)事宜
1、若乙方需要貸款并請丙方為其承擔他項權證辦理之前的擔保責任，則以丙方的評估價(jià)格作為乙方貸款和丙方承擔擔保責任的依據，乙方需向丙方支付相應的貸款手續費，辦理貸款的相關(guān)費用由乙方自行負擔。
2、丙方為甲乙雙方提供交易機會(huì )，丙方應如實(shí)傳遞甲方或乙方所提供的信息，就有關(guān)政策法規進(jìn)行咨詢(xún)，并協(xié)助甲乙雙方辦理產(chǎn)權或租賃權過(guò)戶(hù)手續，甲乙雙方須在 個(gè)工作日內提供相應的合法證件，否則視為違約。
3、甲方承諾于 騰空該房屋，并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、有線(xiàn)電視、物業(yè)管理及戶(hù)口遷移等過(guò)戶(hù)手續及相關(guān)費用的.交接事宜。
第六條：違約責任
1、甲方對該房屋權屬證件的真實(shí)性、合法性及有效性負全責。甲方須保證該房屋權屬無(wú)爭議，若發(fā)生與甲方有關(guān)的權屬糾紛或債務(wù)糾紛，由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。甲方保證該房屋符合國家及蘇州市房屋上市的有關(guān)規定及政策法規，且甲方有權將該房屋上市交易，否則引起的法律和經(jīng)濟責任由甲方承擔。
2、甲、乙雙方須保證該房屋結構無(wú)拆改或拆改得到相關(guān)管理部門(mén)的同意并持有合法、有效證件，若因此影響辦理過(guò)戶(hù)手續，產(chǎn)生的一切后果及違約責任由責任方承擔。
3、甲方在本合同簽定后，應保證該房屋的裝修及配套設施與簽定本合同前相符，否則按甲方違約處理。
4、甲方認可乙方貸款方式付款時(shí)：
(1)貸款過(guò)程中，乙方提出終止貸款行為，則乙方須補齊所差房款，繼續履行該合同，并承擔由此引起的經(jīng)濟損失，已交納的服務(wù)費不予退還。
(2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實(shí)、可靠。如因證明不屬實(shí)或其資信度不夠造成的貸款未果，乙方承擔相應責任及經(jīng)濟損失。
(3)乙方須按照約定按時(shí)到指定銀行辦理貸款手續，否則貸款延期責任由乙方承擔。
(4)甲、乙任何一方解除合同或拒絕履行合同，或發(fā)生本條第1、2、3款違約現象，均由違約方向另一方支付本合同第二條確定的該房屋成交價(jià)格的 2%作為違約金。實(shí)際損失超過(guò)違約金總額的，責任方應據實(shí)賠償，且丙方所收取的本合同中約定的中介信息服務(wù)費一律不予退還。
第七條：免責條款
如因洪水、地震、火災或法律法規變化、政府政策變化等不可抗力原因，導致本合同不能全面履行的，甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。
第八條：約定其它事宜
第九條：其它
1、 本合同在履行中若發(fā)生爭議，甲、乙、丙三方應協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方可向該房屋所在地人民法院提
起訴訟。
2、 本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽字蓋章后生效，一式四份，一份兩頁(yè)，甲、乙、丙三方各執一份。各種手續交接清
楚，本合同自動(dòng)作廢，并由丙方收回。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)： 丙方(簽章)：
代理人： 代理人： 經(jīng)手人：
聯(lián)系地址： 聯(lián)系地址： 簽約連鎖店：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
簽約日期： 年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同9
原告：
住址：
身份證號碼：
被告：
住址：
身份證號碼：
訴訟請求：
一、請求貴院判令被告繼續履行合同，并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元，違約金_________元/天，（由____年___月___日至____年___月___日）逾期7個(gè)月，（按銀行同期貸款利率計算）。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照_____元/月/建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣____________元。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來(lái)的損失____________元。（按銀行現利率執行）。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關(guān)費用由被告承擔。
事實(shí)與理由：
原告與被告系商品房買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。原告于_____年____月____日與被告簽署了《商品房的買(mǎi)賣(mài)合同》，原告購買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的______區____樓____門(mén)____________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務(wù)進(jìn)行了詳細約定。原告于______年____月____日將首付款人民幣____________元，于______年____月____日將貸款人民幣____________元付于被告賬戶(hù)，合計總房款____________元全部支付到被告指定賬戶(hù)。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買(mǎi)受人應盡的付款義務(wù)。根據合同第三條約定，該商品房應于______年____月____日將前驗收合格并交付使用，但由于被告沒(méi)有依照《_____市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導致至今_____年____月____日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額第十七條損失賠償額標準：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門(mén)公布的或者有資格的'房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類(lèi)房屋租金標準確定。參照“_____市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布____年房屋租賃市場(chǎng)指導租金的通知》中《______住宅房屋指導租金》_______區_____元/月/建筑平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自______年____月____日至______年____月____日的違約金為人民幣____________元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕，被告故意躲避原告之詢(xún)問(wèn)，無(wú)奈之下，原告只得拿起法律武器來(lái)維護自己的合法權益�，F根據《民法典》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》______年____月____日執行版的相關(guān)規定，向貴院提起訴訟，請求人民法院依法予以支持。
此致
____________人民法院
具狀人：____________
______年____月____日
附：
起訴狀副本____份；
證據材料副本____份。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同10
出賣(mài)人（甲方）：______
身份證號碼：______
買(mǎi)受人（乙方）：______
身份證號碼：______
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下：
一、甲方自愿將其于_____________________________的房屋，建筑面積_____平方米以人民幣元整（￥______元）的.價(jià)款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償；如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同簽定后，雙方約定日內到開(kāi)發(fā)商處更名過(guò)戶(hù)，過(guò)戶(hù)費用由乙方支付，乙方在更名過(guò)戶(hù)并交付房屋當日一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后，甲方不得以本房屋為關(guān)聯(lián)與他人訂立任何合同。
五、違約責任
1、甲方應當于過(guò)戶(hù)當日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房?jì)r(jià)總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)30天時(shí)，乙方有權解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外，并應賠償乙方人民幣__元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)10天時(shí)，甲方有權解除合同。解約時(shí)，乙方賠償甲方人民幣__元。
六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的按下述方式解決：依法向合同簽署地人民法院起訴。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
八、本合同一式2份，甲乙方各執一份。
甲方：________
乙方：________
__年__月__日
__年__月__日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同11
賣(mài)方：___________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
身份證號碼：________________，
住所地：___________________，
聯(lián)系電話(huà)_____________________
委托代理人：________________
身份證號碼：________________，
住所地：_____________________
聯(lián)系電話(huà)________________
買(mǎi)方：___________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
身份證號碼：________________
住所地：____________________，
聯(lián)系電話(huà)________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本意向協(xié)議。協(xié)議內容如下：
第一條乙方同意購買(mǎi)甲方擁有的座落在_的房產(chǎn)（別墅、寫(xiě)字樓、公寓、住宅、廠(chǎng)房、店面），建筑面積為_(kāi)______平方米，包括房產(chǎn)內裝修以及家用電器家具。（詳見(jiàn)房屋權證第_______________號、土地使用證第______號，地震后鑒定結論為）。
第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：________________總價(jià)：________________人民幣_____________元整（大寫(xiě)：____________________佰拾____萬(wàn)____仟____佰____拾__________元整）。
第三條該房目前的'產(chǎn)權以及債權狀況是：________________目前該房產(chǎn)有抵押貸款，處于正常還貸中。
第四條甲乙雙方經(jīng)協(xié)商約定如下事項：________________
1、甲乙雙方在簽訂本房屋買(mǎi)賣(mài)意向協(xié)議的同時(shí)，乙方同意向甲方先支付購房定金人民幣______________元整，甲方同意在收到定金后向乙方出具收款憑證并將該處房產(chǎn)暫時(shí)交給乙方代管。
2、甲乙雙方約定于______年______月前就房屋買(mǎi)賣(mài)簽訂正式合同，合同簽訂同時(shí)，雙方約定可采取以下付款方式：________________
�。�1）、簽訂正式合同后，由甲方（含房屋共有人）將該房產(chǎn)所有權屬證明交由乙方，同時(shí)將該處房產(chǎn)所有權限委托給乙方并進(jìn)行公證。乙方一次性將購房款支付給甲方（扣除已交購房定金）。
�。�2）、簽訂合同后，因甲方房產(chǎn)共有人無(wú)法在約定時(shí)間內到場(chǎng)導致無(wú)法辦理相關(guān)過(guò)戶(hù)或委托手續，甲方需將房屋所有權屬證明材料交與乙方同時(shí)約定具體過(guò)戶(hù)或辦理全權委托時(shí)間，乙方可先期支付給甲方購房款萬(wàn)______元（扣除已交定金），待該房產(chǎn)所有權屬過(guò)戶(hù)或全權委托給乙方后，乙方將剩余房款__________元一次性支付給甲方。
3、具體事項由雙方協(xié)商在正式合同中予以明確。
第五條違約責任
1、在簽訂正式合同前如甲方違約，甲方應雙倍返還乙方所付購房定金，乙方收到甲方退還定金后的三日內將代管的該處房產(chǎn)交還甲方。
2、在簽訂正式合同前如乙方違約，乙方前期支付定金甲方不予退還，同時(shí)乙方無(wú)條件將代管的該處房產(chǎn)在三日內交還甲方。
本合同一式份。甲方產(chǎn)權人份，乙方份。在履約過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方（簽字）：________________
甲方委托代理人：___________
乙方（簽字）：________________
______年______月______日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同12
買(mǎi)主姓名：住址：
賣(mài)主姓名：住址：
茲將下記產(chǎn)權賣(mài)給承買(mǎi)人，價(jià)款如數收訖，此后任憑買(mǎi)主契稅登記，雙方共同辦理更換房產(chǎn)證手續。日后如有產(chǎn)權糾紛由賣(mài)主負完全責任。特立契約為證。
計開(kāi)：（房屋座落地點(diǎn)，構造，面積、間數）
賣(mài)價(jià)：
產(chǎn)權范圍：
此契約一式三份，買(mǎi)賣(mài)雙方各一份，中人一份·
買(mǎi)主：簽名蓋章
賣(mài)主：簽名蓋章
中人：簽名蓋章
年月日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同13
甲方(賣(mài)方)：________身份證號碼：________住址：________聯(lián)系電話(huà)：________
乙方(買(mǎi)方)：________身份證號碼：________住址：________聯(lián)系電話(huà)：________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、資源、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本房屋買(mǎi)賣(mài)合同。
第一條、甲方自愿將坐落于(建筑面積平方米，產(chǎn)權證號：，土地證號：)的房產(chǎn)出售給乙方。
第二條、甲方保證所出售的房屋符合國家有關(guān)房地產(chǎn)交易的相關(guān)法律、法規及政策規定，且不存在其他債權、債務(wù)糾紛，無(wú)抵押擔保。
第三條、甲、乙雙方約定購房總價(jià)款為人民幣元，大寫(xiě)元。
第四條、合同簽訂后，甲、乙雙方均應按過(guò)戶(hù)要求提供相應過(guò)戶(hù)資料、證件到房屋交易部門(mén)辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續。
第五條、雙方在辦理房屋產(chǎn)權轉移、過(guò)戶(hù)手續中所產(chǎn)生的'契稅、印花稅、工本費、過(guò)戶(hù)費等稅費及費用均由乙方來(lái)承擔，甲方不承擔任何費用。
第六條、房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)到乙方之日，乙方向甲方付清全部購房款元，大寫(xiě)元。產(chǎn)權過(guò)戶(hù)之時(shí)，甲方保證該房產(chǎn)無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵;無(wú)欠賬，如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、入網(wǎng)費等。
第七條、本合同一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效，因合同履行發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商或訴訟解決。
第八條本合同未盡事宜，可另行補充約定，補充約定經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等效力。
第九條為了降低辦理房產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)費用，甲乙雙方另簽訂一份購房款為元的虛假合同。
甲方(賣(mài)方)：________(蓋印)
乙方(買(mǎi)方)：________(蓋印)
________年________月________日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同14
甲方：_________________
乙方：_________________
雙方友好協(xié)商，一致達成如下：_________________
1、甲方將阜陽(yáng)北路__________號__________小區_____幢_____室房屋產(chǎn)權證過(guò)戶(hù)至乙方名下（廬陽(yáng)房管局辦理房屋產(chǎn)權轉移手續前）乙方第一次支付甲方元，大寫(xiě)：_________________人民幣。
2、______年___月___日前乙方第二次支付甲方購房款元，大寫(xiě)元人民幣。
3、______年___月___日前乙方第三次支付甲方購房款元，大寫(xiě)元人民幣。
4、乙方逾期付款每日賠付甲方萬(wàn)分之五違約金，乙方任何一次逾期付款甲方有權單方解除合同，甲方解除合同通知到達乙方時(shí)合同解除，乙方應當將阜陽(yáng)北路__________號__________小區_____幢__________室房屋產(chǎn)權證重新過(guò)戶(hù)至甲方名下，期間產(chǎn)生的與過(guò)戶(hù)有關(guān)的`所有費用由乙方承擔。甲方解除合同通知到達乙方時(shí)給予乙方7天的過(guò)戶(hù)辦理手續時(shí)間，乙方逾期過(guò)戶(hù)每日賠付甲方萬(wàn)分之十的違約金。
5、此協(xié)議一式兩份，甲乙各持一份與主合同具有同等效力，如與主合同條款有沖突時(shí)本協(xié)議優(yōu)先于主合同。
甲方（蓋章）___________
法定代表人（簽章）___________
乙方（簽章）___________
__________年_____月_____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同15
出賣(mài)人：__________________
買(mǎi)受人：__________________
一、房屋情況及付款方式
1、出售的房屋位于____市____區_______________，建筑面積為_(kāi)______平方米。
2、隨房屋一并出售室內現有裝飾，附屬設施以及。
3、甲、乙雙方商定上列房屋成交價(jià)格為人民幣大寫(xiě)_______________元整，小寫(xiě)_____元。
4、簽訂本合同時(shí)，乙方交付甲方購房定金人民幣大寫(xiě)_____________元整，小寫(xiě)_____元，此定金抵作乙方的首期購房款。
二、履行義務(wù)
1、本合同簽訂后，甲方對上列房屋保證未被司法機關(guān)和行政機關(guān)查封、扣押或以其他方式轉讓?zhuān)矣嘘P(guān)權益人均同意出售。如出現責任由出賣(mài)人承擔
2、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利。甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》
三、違約責任
1、因不可抗力的.房屋原因導致本合同不能履行的免責，定金、購房款如數返還乙方。
2、甲方應在收到乙方轉給甲方的購房款當日配合乙方辦理房屋變更手續，甲方如收到購房款不配合乙方，乙方有權解除合同并且甲方退還乙方全部購房款。
3、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。每逾期____日乙方向甲方支付房屋交易價(jià)格的萬(wàn)分之_______計算的違約金。逾期超過(guò)_______個(gè)工作日，甲方有權解除合同。乙方已付的定金不退還作為賠償甲方的賠償金。
四、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成、產(chǎn)生爭議，可向房屋所在地法院起訴。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字之日起生效，具有同等法律效力。補充協(xié)議：
出賣(mài)人：_____________買(mǎi)受人：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
________年____月____日________年____月____日
【房屋買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
房屋的買(mǎi)賣(mài)合同01-31
房屋房子買(mǎi)賣(mài)合同_買(mǎi)賣(mài)合同11-18
買(mǎi)賣(mài)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同12-06
房屋全款交易買(mǎi)賣(mài)合同-買(mǎi)賣(mài)合同03-01
農村房屋買(mǎi)賣(mài)合同_買(mǎi)賣(mài)合同04-02
私人房屋買(mǎi)賣(mài)合同-買(mǎi)賣(mài)合同02-23
房屋買(mǎi)賣(mài)合同11-19
房屋買(mǎi)賣(mài)合同11-29
房屋地基買(mǎi)賣(mài)合同12-24
房屋抵押買(mǎi)賣(mài)合同12-24