【熱門(mén)】買(mǎi)賣(mài)合同集錦6篇

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了合同，合同協(xié)調著(zhù)人與人，人與事之間的關(guān)系。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的買(mǎi)賣(mài)合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

買(mǎi)賣(mài)合同 篇1

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)規定，本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的原則，甲方為滿(mǎn)足客戶(hù)需要，需從乙方購買(mǎi)一定量的物品，乙方承諾保證甲方的正常銷(xiāo)售，茲訂立合同條款如下：

　　一、采購酒品的種類(lèi)、數量及金額（人民幣）

　　二、交貨日期及地點(diǎn)

　　2.1 交貨日期：

　　2.2 交貨地點(diǎn)：

　　三、合同價(jià)款（人民幣）：

　　3.1合同總價(jià)： 668160元 �？們r(jià)中包括人工費、運輸等費用。

　　四、付款條件及方式

　　4.1 產(chǎn)品預定后先支付該批貨物貨款的50%，全部送達到甲方并經(jīng)甲方驗收合格后經(jīng)雙方認可蓋章，支付剩余總價(jià)的50%。

　　五、包裝和儲放

　　5.1采購酒產(chǎn)品采用廠(chǎng)家標準包裝，且必須滿(mǎn)足運輸安全要求和規范規定，由于包裝和運輸過(guò)程中造成產(chǎn)品損壞，一切責任由乙方承擔。乙方有義務(wù)保證貨物包裝的完好無(wú)損,甲方有權拒收乙方交付的已損壞的包裝物以及其中的貨物。

　　5.2酒品出廠(chǎng)并運抵甲方指定交貨地點(diǎn)后，由甲方簽字驗收，一切貨物儲放和保管事宜均由甲方負責。

　　六、交貨方式

　　由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn)，相關(guān)費用（包括運費、裝卸費等）由乙方承擔，乙方負責免費卸貨。乙方承擔貨物運抵交貨地點(diǎn)前的風(fēng)險、費用及責任。

　　八、違約和索賠

　　9.1任何一方單方面解除本合同，應向對方賠償相當于本合同30%的違約金，并承擔由此引起的一切法律責任。

　　9.3若乙方提供的產(chǎn)品與約定不符或不能驗收合格，乙方予以更換，更換后仍不滿(mǎn)足甲方要求的，乙方按報價(jià)的三倍給予甲方經(jīng)濟補償。

　　9.4乙方未能在約定日期到貨，每延誤一天扣罰合同總款的3‰，延誤超過(guò)

　　10天以上除按天扣罰外，另扣罰總價(jià)款的5%作為違約金，且甲方有權單方面書(shū)面解除合同，由乙方承擔合同總價(jià)款30%的違約金。

　　9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同規定付款，甲方每逾期一周付款，按應支付額的3‰支付違約金。延期超過(guò)10天以上除按天支付3‰違約金外，還需支付總價(jià)5%作為違約金。因乙方原因導致甲方付款遲延的除外。

　　十、爭議與仲裁

　　10.1所有因本合同或與本合同有關(guān)的爭議應由甲、乙雙方通過(guò)友好協(xié)商解決。甲、乙雙方因合同發(fā)生爭議并協(xié)商不成時(shí)，可向合同簽訂地人民法院起訴。 十一、文本和生效

　　10.1本協(xié)議壹式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。本協(xié)議自雙方蓋章后生效。

　　甲 方（簽章）：乙 方（簽章）：

　　開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：

　　帳 號： 帳 號：

　　簽定日期： 年月日

買(mǎi)賣(mài)合同 篇2

　　賣(mài)方（以下稱(chēng)甲方）：

　　買(mǎi)方（以下稱(chēng)乙方）：

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規，遵照平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，訂立購買(mǎi)合同如下：

　　1、 乙方購買(mǎi)甲方如下的玉器：

　　購買(mǎi)金額（大寫(xiě)）： ***** 。

　　2、購買(mǎi)條款：

　　(1)、付款方式

　　合同簽訂后乙方需繳納定金 *** 元 ，余款 **** 元在月 日前付清并打入甲方指定賬戶(hù)。

　　(2)、發(fā)貨時(shí)間

　　乙方付清全款后 3 日內，甲方負責將貨物運送至乙方指定地址:

　　3、 甲方條款：

　　(1)、玉器如有質(zhì)量問(wèn)題，甲方無(wú)條件全額退款。

　　(2)、乙方購買(mǎi)甲方的玉器，經(jīng)檢定為假玉器(非A貨)，甲方按照合同金額的二倍支付乙方賠償金。

　　4、 乙方條款：

　　甲方出售的玉器為真玉器(A貨)，乙方惡意制造甲方出售的玉器為假玉器(非A貨)并向甲方索取賠償時(shí)，甲方有權提交有關(guān)仲裁機構(法院)仲裁，如乙方敗訴必須賠償甲方各項損失。

　　5、 合同生效及解決爭議的約定：

　　本合同經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效。本合同一式貳份，雙方各執壹份。

　　本合同發(fā)生糾紛時(shí)，由雙方協(xié)商解決或提交有關(guān)仲裁機構（法院）解決。

　　甲方負責人（簽字）：

乙方（簽字）：

　　簽訂日期： 年 月 日

買(mǎi)賣(mài)合同 篇3

　　紙 張 購 銷(xiāo) 合 同

　　供方：山東泉林紙業(yè)有限公司 需方：新華印務(wù)有限公司

　　二、質(zhì)量標準：生產(chǎn)廠(chǎng)企業(yè)標準，尺寸不少于720×1000mm 及890×1240mm；紙張克數誤差不能超過(guò)±1.5克；紙張能保證正常四色機雙面八色印刷，無(wú)紙粉、不打皺、印刷時(shí)無(wú)拉毛現象。

　　三、交貨地點(diǎn)：需方指定印刷廠(chǎng)（限西安市內），供方承擔運輸費用。

　　四、包裝標準：平板木夾板包裝，包裝完整、無(wú)破損。

　　五、驗收標準，方法及提出異議的期限：如有質(zhì)量問(wèn)題需方在貨到后15日內提出異議，若逾期不提出異議，視為合同產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，技術(shù)標準。

　　六、結算方式及期限：需方在簽訂合同時(shí)預付定金拾萬(wàn)元整，貨到后經(jīng)印刷廠(chǎng)印刷后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，供方向需方開(kāi)具全部增值稅專(zhuān)用發(fā)票后，需方將其余貨款付清。

　　七、解決爭議方式：雙方友好協(xié)商解決。

　　八、供貨時(shí)間：20xx年7月日前。

　　九、本合同壹式貳份，具有同等效力。供方和需方各執壹份。

　　供方名稱(chēng)：山東泉林紙業(yè)有限公司 需方名稱(chēng)：新華印務(wù)有限公司 地址及電話(huà)：西安市西七路888號 地址及電話(huà)：西安市西七路888號 法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　簽定日期：20xx年7月13日簽定日期：20xx年7月13日

買(mǎi)賣(mài)合同 篇4

　　原告訴稱(chēng)：200x年11月23日，原、被告簽訂一份《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，由原告向被告購買(mǎi)其開(kāi)發(fā) “悠雅軒”S11號商鋪一套，約定層高為首層3.6米、二層3米，合同附件一房屋平面圖中僅標注有一條梁柱。房屋建成后，原告發(fā)現被告建造的房屋有以下嚴重影響使用的`問(wèn)題：

　�。�1）一、二層中央均有一直徑為15厘米的粗大排水污管；

　�。�2）一層有兩條柱子長(cháng)寬分別為38×54厘米、72×13厘米，高

　　2.94米；

　�。�3）一層凈高僅為2.94-3.46米；

　�。�4）二層有五根橫梁；

　�。�5）二層有兩個(gè)沉沙井，規格分別為2.6×1.54×2.35米和2.45×1.85×2.32米；

　�。�6）二層凈高只有1.93-2.84米。由于原告簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同是希望買(mǎi)到符合合同附件一房屋平面圖及合同第三條約定的商鋪，而被告實(shí)際提供的商鋪違背了原告的真實(shí)意思表示，原告對此有重大誤解。原告要求退房無(wú)果，故訴至法院，請求判決撤銷(xiāo)雙方的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，判令被告返還購房款258503元及利息（從20xx年11月23日起計至返還之日止），本案的訴訟費由被告承擔。

　　被告辯稱(chēng)：不同意解除合同�！渡唐贩抠I(mǎi)賣(mài)合同》是雙方自愿協(xié)商簽訂的，對雙方當事人均具有法律約束力，受法律保護。被告交付的房屋規格均符合合同約定，是按有關(guān)部門(mén)審查批準的施工圖紙施工建設的，也符合國家相關(guān)規范，不存在影響房屋使用的問(wèn)題。原告要求撤銷(xiāo)合同的理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。

　　適度把握商品房預售合同糾紛中“重大誤解”的適用范圍

　　商品房預售是平等主體的當事人之間買(mǎi)賣(mài)尚未建成的房屋（以下簡(jiǎn)稱(chēng)期房）的交易行為。商品房預售區別于現房銷(xiāo)售的最大特征，是交易發(fā)生時(shí)作為標的物的商品房尚未建成，買(mǎi)受人只能借助出賣(mài)人提供的資料、通過(guò)想象來(lái)認知所購房屋的情況。因此，房屋建成后的實(shí)際狀況與買(mǎi)受人的想象存在差異是難免的。正因為如此，與同等條件下現房銷(xiāo)售相比，預售期房不但價(jià)格偏低，而且為了維護交易的穩定性，對買(mǎi)賣(mài)雙方的權利義務(wù)也有特殊要求：一方面要求出賣(mài)人在履行如實(shí)告知義務(wù)時(shí)，應保證買(mǎi)受人的想象與將來(lái)房屋的真實(shí)狀況之間的差異在合理范圍之內；另一方面也要求買(mǎi)受人對差異風(fēng)險有合理的預見(jiàn)。所謂“合理”，是以通常情況下常人的理解能力、承受能力為判斷標準的。是否超過(guò)“合理”范圍影響到買(mǎi)賣(mài)房屋的真實(shí)意思表示，是判斷是否構成“重大誤解”的標準。

　　本案原告作為消費者，在交易中處于弱勢地位，對其所購房屋的具體情況只能通過(guò)被告的口頭和書(shū)面描述中得到認知。但被告卻未將房屋的詳細結構情況通過(guò)實(shí)物（如樣板房）或書(shū)面及口頭方式告知原告、以便原告能正確認知房屋的基本結構。而從房屋建成后法院現場(chǎng)勘驗的情況看，雖然仍然該商鋪仍然能夠使用，但確實(shí)存在空間狹小、結構低矮、有明顯的壓抑感的問(wèn)題，尤其以第二層的情況更為嚴重。這是通常情況下常人根據被告提供的信息（包括合同中對戶(hù)型和層高的文字描述、平面圖的標注等等）所無(wú)法想象的，也必將對房屋的使用人造成不便及不適，顯然不符合原告購房時(shí)的真實(shí)意思表示。因此，原告主張其在購買(mǎi)房屋時(shí)對房屋空間結構存在重大誤解，應予支持。

　　在本案判決生效后，同一小區的另外兩戶(hù)業(yè)主曾經(jīng)以同樣的理由提起訴訟，但法院經(jīng)現場(chǎng)勘驗后，發(fā)現這兩戶(hù)房屋雖然也存在梁柱、排污管占用一定空間的事實(shí)，但情況遠不如本案中的嚴重，不會(huì )給使用者帶來(lái)明顯的不適感。也就是說(shuō)，常人對房屋的想象與實(shí)際情況的差異尚未超過(guò)合理范圍，因此，在后兩案中，原告的訴訟請求并未得到支持。三個(gè)案件的不同判決，體現了對“重大誤解”的尺度的把握。

買(mǎi)賣(mài)合同 篇5

　　甲方（賣(mài)方）： 身份證號碼：

　　乙方（買(mǎi)方）： 身份證號碼：

　　甲、乙雙方就宅基地及房屋買(mǎi)賣(mài)事宜，經(jīng)協(xié)商自愿達成如下協(xié)議：

　　一、甲方自愿將坐落在 東雷堡村村東 東鄰鄭檁 南鄰曹寶銀 西鄰曹二虎 的宅基地及房屋出售給乙方。

　　二、雙方議定的上述宅基地及房屋成交總價(jià)為人民幣 元。

　　三、甲方陳述：該宅基地及房屋的所有權完全歸甲方個(gè)人，該宅基地及房屋沒(méi)有任何的債權債務(wù)糾紛，其轉讓符合法律規定的條件，如因甲方原因導致乙方損失，甲方愿承擔全部賠償責任。

　　四、在約定期限內不能辦好土地使用證及房產(chǎn)證手續，導致本合同無(wú)法履行，乙方可向甲方提出解除合同的請求，甲方接到請求后應向乙方返還所有已收房款。

　　五、自本合同簽訂生效起，該宅基地的所有權、處置權、以及因國家動(dòng)拆遷安置政策帶來(lái)的所有權益均與甲方無(wú)關(guān)。

　　六、土地使用證及房產(chǎn)證等其他證件未能辦理前，以本合同為準。

　　七、本合同自雙方簽章之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，由此達成的補充協(xié)議與本合同有同等效力。

　　八、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，每份具有同等效力。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　年 月 日 年 月 日

買(mǎi)賣(mài)合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它法律、法規規定，雙方在遵循自愿、平等原則的基礎上，經(jīng)協(xié)商一致同意，訂立本合同，以供雙方信守：

　　第一條：工程概況

　　1、 工程名稱(chēng)：

　　2、 工程地址：

　　3、 承包范圍：

　　4、 承包方式：

　　5、 工期：

　　1)工程施工工期為

　　2)工期必須在保證工程質(zhì)量前提下按約定的工期完成，竣工工期每延期一天按1000元處罰。如遇不可抗力，乙方須及時(shí)報告甲方現場(chǎng)代表，經(jīng)甲方現場(chǎng)代表書(shū)面認可后，方能順延工期。工期予以順延后，工程價(jià)款不予增加。

　　3)工程完工后，甲方審批竣工驗收報告并組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗收。如一次驗收即通過(guò)質(zhì)監驗收，以甲方認可的申報竣工驗收日為本工程竣工日期。如一次驗收未通過(guò)，則以最終質(zhì)監部門(mén)驗收日為竣工日。

　　第二條：產(chǎn)品及材料要求

　　1、 滿(mǎn)足GB1765652007

　　2、 材料：1)防盜門(mén)的規格、型號應符合要求，五金配件齊全，并具有生產(chǎn)

　　許可證、產(chǎn)品合格證和性能檢測報告。 2)防腐材料、填縫材料、密封材

　　料、水泥、砂、連接板等應符合設計要求和有關(guān)標準的規定。 3)防盜門(mén)碼放前，要將存放處清理平整，墊好支撐物。如果門(mén)有編號，要根據編號碼放好;碼放時(shí)面板疊放高度不得超過(guò)1.2m;門(mén)框重疊平放高度不得超過(guò)

　　1.5m;要有防曬、防風(fēng)及防雨措施

　　3、 金屬厚度：門(mén)框：內門(mén)板：鍍鋅板

　　4、 內填充物：高級航空鋁箔

　　5、 防盜筋：按國家要求標準

　　6、 鎖具：符合國家防盜要求

　　7、 配件：配件必須齊全

　　8、 鉸鏈：可調鉸鏈、每單扇門(mén)必須配四片鉸鏈承重，安全可靠、調整方便

　　9、 質(zhì)量必須經(jīng)甲方檢驗合格，才能安裝。乙方必須出具產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、資質(zhì)證、營(yíng)業(yè)執照、檢測報告書(shū)等質(zhì)量合格證書(shū)，并提供維修卡，以便備查。前述證件作為本合同的附件。

　　三、工程量、單價(jià)及總價(jià)款

　　1、單價(jià)包括運輸保管費、上下車(chē)勞務(wù)費、維修費、安裝費、調試費、技術(shù)服務(wù)及廠(chǎng)家對用戶(hù)的承諾、售前售后保修等費用。

　　2、工程量以具體實(shí)際安裝的工程量為準。

　　四、工程款支付方式

　　工程款按以下方式支付：合同簽訂后，兩日內，甲方支付乙方工程款壹萬(wàn)元(￥100,00.00)作為定金;當所有安裝材料到達甲方施工地后，定金自動(dòng)轉為貨款，甲方付到總工程款70%;安裝完畢，驗收合格后，3日內甲方一次性結清剩余工程款。

　　五、安裝質(zhì)量及質(zhì)量保證期要求

　　1、安裝質(zhì)量要求：

　　1)主控項目 ①防盜門(mén)的質(zhì)量和性能應符合設計要求。 ②防盜門(mén)規格、尺寸、開(kāi)啟方向、安裝位置及防腐處理應符合設計要求。 ③防盜門(mén)安裝必須牢固。預埋件的數量、位置、埋設方式、與框的連接方式必須符合設計要求。 ④防盜門(mén)的配件應齊全，位置應正確，安裝應牢固。

　　2)一般項目 ①安裝必須牢固，開(kāi)關(guān)靈活，關(guān)閉嚴密，無(wú)倒翹框與墻體連接所用膨脹螺栓與留孔相符。 ②門(mén)框與墻體間縫隙應嵌填飽滿(mǎn)，并采用密封膠密封，密封膠表面應光滑、順直、無(wú)裂紋。 ③門(mén)表面應潔凈、平整、光滑色澤一致，無(wú)銹蝕，大面應無(wú)劃痕、無(wú)碰傷，漆膜或保護層應連續。

　　注：安裝完畢，乙方及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗收，所有安裝工程經(jīng)甲、乙、監理三方共同驗收，驗收合格后由三方代表簽字確認(以此作為工程的最終依據)。乙方當場(chǎng)將所有鑰匙交付給甲方。

　　2、質(zhì)量保證期、保修：乙方對所訂購的各類(lèi)門(mén)保修期一年，保修期從甲方驗收合格并簽字之日起計算，若乙方不能及時(shí)維修，甲方有權委托第三方代修，所支出費用由乙方負責。

　　六、雙方的權利與義務(wù)

　　1、甲方的權利與義務(wù)

　　(1)甲方有權隨時(shí)檢查、監督乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量，安裝質(zhì)量。

　　(2)有權要求乙方按照工程項目進(jìn)度進(jìn)行安裝。

　　(3)有權接受乙方交付的所有防盜門(mén)鑰匙并自行保管。

　　(4)提供堆放場(chǎng)地和協(xié)調施工現場(chǎng)工作。

　　(5)按合同約定及時(shí)支付乙方的工程款。

　　2、乙方權利與義務(wù)

　　(1)乙方必須在材料到達工地之日，按照本合同第二條第9項的約定提供相關(guān)證件作為合同的附件。

　　(2)按照國家建筑施工規定進(jìn)行施工，積極做好安全施工工作，從進(jìn)場(chǎng)安裝至安裝完畢，因安裝施工發(fā)生的一切安全事故由乙方自行承擔，甲方概不負責。

　　(3)配合甲方工程項目建設需要進(jìn)行安裝施工，服從甲方的施工安排。

　　(4)承擔安裝所發(fā)生的運輸、上下車(chē)勞務(wù)費等相費用。

　　(5)因安裝質(zhì)量不符合國家、行業(yè)以及本合同約定的要求，產(chǎn)生的一切返工費用由乙方承擔。

　　(6)按照工程驗收規定要求負責竣工驗收等有關(guān)資料的編制，經(jīng)甲方、監理方確認后并入土建方工程資料。

　　(7)保證提供的防盜門(mén)質(zhì)量，實(shí)行三包政策。

　　(8)在質(zhì)保期內，在接到甲方維修通知后 48 小時(shí)內趕到現場(chǎng)，并做好維修工作。

　　七、違約責任

　　本合同是雙方協(xié)商一致，應積極遵守并履行，如一方違約將賠償另一方 合同總價(jià)款項 。

　　八、爭議解決辦法

　　甲、乙雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方應互諒互助盡量協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方一致同意可向當地人民法院起訴。

　　九、其他

　　1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜雙方可以另行協(xié)商，如有需要可以簽定補充協(xié)議。本合同及本合同附件、補充協(xié)議具有同等法律效力。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　十、附件

　　附件一(防盜門(mén)尺寸明細)

　　甲方(簽字)：

　　法定代表人：

　　年 月 日

　　乙方(蓋章)： 法定代表人： 年 月 日

【【熱門(mén)】買(mǎi)賣(mài)合同集錦6篇】相關(guān)文章：

【熱門(mén)】買(mǎi)賣(mài)合同模板集錦7篇12-26

【熱門(mén)】房屋買(mǎi)賣(mài)合同集錦八篇01-05

【熱門(mén)】買(mǎi)賣(mài)合同范文集錦八篇11-03

【熱門(mén)】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板集錦9篇01-03

【熱門(mén)】買(mǎi)賣(mài)合同九篇01-05

房屋買(mǎi)賣(mài)合同【熱門(mén)】12-03

商品房買(mǎi)賣(mài)合同【熱門(mén)】11-30

【熱門(mén)】買(mǎi)賣(mài)合同集合8篇11-20

【熱門(mén)】買(mǎi)賣(mài)合同模板九篇11-16

買(mǎi)賣(mài)合同集錦6篇12-30