鋼結構工程施工合同（通用12篇）

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，我們用到合同的地方越來(lái)越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的鋼結構工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　鋼結構工程施工合同 1

　　發(fā)包人（全稱(chēng)）：___________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承包人（全稱(chēng)）：___________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱(chēng)：___________

　　工程地點(diǎn)：___________

　　建設面積：___________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：安檢車(chē)間、環(huán)檢車(chē)間及調試車(chē)間鋼結構主體工程所包含的所有工作內容（包括鋼結構制作、安裝、運輸、吊裝、構件表面防火涂刷、材料復檢、構件檢測、工程資料編制等項目）。

　　三、承包方式：

　　四、合同工期

　　進(jìn)場(chǎng)安裝日期：_____年__月__日

　　安裝竣工日期：_____年__月__日

　　合同工期日歷天數：____天。

　　五、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：合格

　　六、分包合同價(jià)款

　　按合同價(jià)款確定方式執行，實(shí)際價(jià)款為結算后價(jià)格�；虬醇滓译p方協(xié)商確定的.方法執行。

　　七、合同生效

　　合同訂立時(shí)間：_____年__月__日

　　合同訂立地點(diǎn)：_________

　　本合同雙方約定、雙方簽字、蓋章、付款后生效

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_____年__月__日

　　_____年__月__日

　　鋼結構工程施工合同 2

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：

　　住址：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規定，甲方將_________________項目的_____________工程交由乙方承包，為明確雙方在施工過(guò)程中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：__________________________

　　2、工程地點(diǎn)：__________________________

　　3、承包范圍：__________________________

　　4、承包內容：__________________________

　　5、工程造價(jià)：__________________________

　　6、支付方式：__________________________

　　7、工程質(zhì)量：__________________________

　　二、施工準備

　　1、甲方：

　�。�1）_____月______日前做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通”，負責紅線(xiàn)外進(jìn)場(chǎng)道路的維修。

　�。�2）_____月______日前，負責接通施工現場(chǎng)總的施工用水源、電源、變壓器（包括水表、配電板），應滿(mǎn)足施工用水、用電量的需要。做好紅線(xiàn)以?xún)葓?chǎng)地平整，拆遷障礙物的資料。

　�。�3）合同簽訂后______天內提供完整的施工圖_份，施工技術(shù)資料

　　2、乙方：

　�。�1）負責施工區域的臨時(shí)道路、臨時(shí)設施、水電管線(xiàn)的鋪設、管理、使用和維修工作；

　�。�2）組織施工管理人員和材料、施工機械進(jìn)場(chǎng)；

　　三、工程期限

　　1、工程工期為_(kāi)_____天（日歷天），自__________年______月______日開(kāi)工至__________年______月______日竣工驗收

　　2、開(kāi)工前______天，乙方向甲方發(fā)出開(kāi)工通知書(shū)。

　　四、工期順延

　　1、按施工準備規定，不能提供施工場(chǎng)地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場(chǎng)施工；

　　2、凡甲方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時(shí)發(fā)現缺陷需要修、配、代、換而影響進(jìn)度；

　　3、不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質(zhì)資料不準，致使設計方案改變或由于施工無(wú)法進(jìn)行的原因而影響進(jìn)度；

　　4、在施工中如因停電、停水________小時(shí)以上或連續間歇性停水、停電_______天以上（每次連續_______小時(shí)以上），影響正常施工；

　　5、未按合同規定撥付預付款、工程進(jìn)度款或代購材料差價(jià)款而影響施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　五、雙方職責

　　1、由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關(guān)規定提供質(zhì)量合格證，或進(jìn)行檢驗合格后方可用于工程；

　　2、由甲方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質(zhì)量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經(jīng)原設計單位同意并發(fā)正式書(shū)面通知和甲方派駐代表簽證后，方可用于工程；

　　3、隱蔽工程必須經(jīng)甲方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進(jìn)行下一道工序；

　　4、乙方應按質(zhì)量驗評標準對工程進(jìn)行分項、分部和單位工程質(zhì)量進(jìn)行評定，并及時(shí)將單位工程質(zhì)量評定結果送甲方和質(zhì)量監督站。單位工程結構完工時(shí)，應會(huì )同甲方、質(zhì)量監督站進(jìn)行結構中間驗收；

　　5、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時(shí)報告甲方派駐代表和當地建筑工程質(zhì)量監督站。一般質(zhì)量事故的處理結果應送甲方和質(zhì)量監督站備案；重大質(zhì)量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監督站、甲方等單位共同研究，并經(jīng)設計建設單位簽證后實(shí)施；

　　6、工程竣工后，乙方按規定對工程實(shí)行保修，保修時(shí)間自通過(guò)竣工驗收之日算起。

　　六、施工與設計變更

　　1、甲方交付的設計圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據，開(kāi)工前由甲方組織設計交底和三方會(huì )審作出會(huì )審紀要，作為施工的補充依據，承、發(fā)包雙方均不得擅自修改。

　　2、施工中如發(fā)現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方，由甲方及時(shí)會(huì )同設計等有關(guān)單位研究確定修改意見(jiàn)或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進(jìn)行施工。若發(fā)生增加費用（包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實(shí)際損失）由甲方負責，并調整合同造價(jià)。

　　3、乙方在保證工程質(zhì)量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經(jīng)甲方、設計單位或有關(guān)技術(shù)部門(mén)同意后采取實(shí)施，其節約的價(jià)值按國家規定分配。

　　4、甲方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書(shū)和修改圖紙，乙方才予實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí)，必須另行協(xié)商，在取得投資落實(shí)證明，技術(shù)資料設計圖紙齊全時(shí)，乙方才予實(shí)施。

　　七、工程驗收

　　1、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《關(guān)于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國務(wù)院有關(guān)部門(mén)制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、施工技術(shù)文件為依據。

　　2、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質(zhì)量經(jīng)當地質(zhì)量監督部門(mén)檢驗合格后，甲方須及時(shí)辦理驗收簽證手續。

　　3、工程竣工驗收后，甲方方可使用。

　　4、在規定的保修期內，凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應由乙方無(wú)償保修。

　　八、違約責任

　　乙方的責任：

　　1、工程質(zhì)量不符合合同規定的，負責無(wú)償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　2、工程不能按合同規定的工期交付使用的'，按合同中工期順延的條款歸責。

　　甲方的責任：

　　1、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實(shí)際損失。

　　2、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時(shí)，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實(shí)際損失。

　　3、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題，由甲方承擔責任。

　　4、乙方驗收通知書(shū)送達______日后不進(jìn)行驗收的，按規定償付逾期違約金。

　　5、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規定延付金額每日____%償付乙方賠償金。

　　九、糾紛解決辦法

　　任何一方違反本合同規定，協(xié)商不成，按以下第（__）項方式解決：

　　1、向工程所在地仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2、向工程所在地人民法院起訴。

　　十、附則

　　1、本合同一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　3、本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　甲方（簽章）：

　　代表人：

　　授權代表（簽字）：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　_______年____月____日

　　乙方（簽章）：

　　代表人：

　　授權代表（簽字）：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　_______年____月____日

　　鋼結構工程施工合同 3

　　甲方（發(fā)包方）：______

　　乙方（承包方）：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程合同法》法律法規等，為明確雙方在履行合同過(guò)程中的權利、義務(wù)、程度，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后，一致同意簽定本合同，并依照履行。

　　一、工程技術(shù)條件

　　1、工程名稱(chēng)：______

　　2、工程地點(diǎn)：______

　　3、工程范圍及技術(shù)要求：

　　3.1工程范圍：

　　甲方委托乙方進(jìn)行輕鋼結構部分的制造、安裝（包括門(mén)、窗制作、安裝）。

　　3.2技術(shù)要求：

　　以施工圖為準（水、電和消防另行報價(jià)）。

　　二、工程范圍

　　1、建筑面積：約______平方米。

　　2、本工程運輸由______負責。

　　3、在工程實(shí)施過(guò)程中的所有文件，在與本合同沒(méi)有沖突的前提下，具有同等法律效力；若與本合同有沖突，以本合同為準。

　　三、工程承包造價(jià)

　　1、工程單價(jià)為_(kāi)____元/平方米。

　　2、工程承包總價(jià)為_(kāi)____元；大寫(xiě)______元。

　　四、工期期限

　　1、本工程總工期，自甲乙雙方簽字和甲方支付預付款后起__個(gè)工作日完成。

　　2、如遇下列情況工期應順延：

　　2.1按施工準備規定要求，不能提供滿(mǎn)足施工的場(chǎng)地、用水、用電、道路未能接通、障礙物未能清楚，影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)；

　　2.2由甲方提供的技術(shù)資料、技術(shù)條件、驗收文件不準或發(fā)生變動(dòng)；

　　2.3在現場(chǎng)施工中如因連續停電、停水八個(gè)小時(shí)以上或連續間歇性停水、停電三天以上（每次連續四個(gè)小時(shí)以上），而影響正常施工時(shí)；

　　2.4因現場(chǎng)代表簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工，自未簽證起，到消除影響止，工期順延；

　　2.5未按合同撥付定金款或工期進(jìn)度款而影響施工，從應付款日起，到以款實(shí)際付后的實(shí)際時(shí)間，作相應的工期延長(cháng)；

　　2.6人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家法律并強制性技術(shù)規程，要求必須停止作業(yè)或停工的，自應停工或停止作業(yè)時(shí)起，到應復工之日止，工期順延；

　　2、7基礎由甲方負責承擔，由于甲方的延期或因基礎工程質(zhì)量不符合設計要求而影響乙方正常施工，或因甲方負責的其他工程項目因交叉而影響乙方正常施工，如有影響乙方要及時(shí)報告，如未報甲方不承擔責任，不給乙方順延工期，自影響開(kāi)始日起，到影響消除日止，工期順延。

　　五、工程質(zhì)量

　　本工程質(zhì)量要求要達到合格標準，力爭優(yōu)良。

　　六、工程價(jià)款的支付與結算

　　工程款的支付結算，結合鋼結構的特殊情況進(jìn)行如下的支付結算：

　　6.1合同簽定后，甲主先預付總工程款的30%，即____元；材料及施工人員進(jìn)入工地后，甲方再支付總工程款的50%；即___元，彩鋼瓦進(jìn)入工地后，甲方再支付總工程款的10%，即___元，余款___元，待工程完工后，七天內一次性付清。

　　6.2工程結算方式：________。

　　6.3如因甲方原因造成難以支付的情況發(fā)生，即預期不付款，乙方有權單方將合同順延，直至終止合同的履行。

　　6.4確因甲方拖欠工程款而影響工程進(jìn)度，造成乙方的停工、窩工損失的，應由甲方承擔相應的.經(jīng)濟損失，對延誤工期做相應的延長(cháng)。

　　七、違約責任

　　乙方的責任：

　　1、合同簽定甲方支付定金后，乙方應嚴格履行合同，如果出現延期施工、停止施工等現象的，乙方應承擔給甲方造成的一切損失。

　　2、工程質(zhì)量不符合合同規定的，負責無(wú)償修理或返工、改建，經(jīng)過(guò)修理或返工、改建后，造成逾期交付的，乙方應承擔違約責任。

　　3、如甲方為按合同規定支付進(jìn)度款，乙方在權停止施工，并在工程進(jìn)度款收到后十日內在開(kāi)工，工期順延。

　　甲方的責任：

　　1、因甲方的原因造成工程中途停建、緩建或由于要變更設計而造成的停工、返工，應采取措施彌補或減少損失。同時(shí)，工期作中斷并賠償乙方由此停工、窩工、返工、材料構件、倒運、人員和機械設備調遷、材料或構件積壓的實(shí)際損失。

　　2、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而失去工程質(zhì)量異議權并工期異議權，依法視為驗收合格。

　　3、乙方驗收通知書(shū)送達甲方十日后不組織驗收，視為工程驗收合格。

　　4、不按合同規定撥付工程進(jìn)度款，則按銀行有關(guān)預期付款辦法的規定以其所延付金額每年按萬(wàn)分之五償付給乙方，并允許乙方停工，工期相應延期。

　　八、附則

　　1、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執正本壹份，本合同所屬的合同條款、協(xié)議條款、方案圖紙，履行本合同通過(guò)中雙方現場(chǎng)代表簽署的聯(lián)系單、指令單、會(huì )議紀要等都具有法律效力，但合同具有最高效力。

　　2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章并收到預付款后即生效；工程竣工驗收符合要求，結清工程款支付完畢后終止。

　　3、本合同簽定后，甲、乙雙方如需要提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽定補充合同或協(xié)商作為本合同的補充合同，并與本合同一并具有法律效力。

　　4、本報價(jià)不包括土建及土建總、承包服務(wù)管理費，不包括水電部分和相關(guān)的社會(huì )福利，勞保統籌等，不包括報建產(chǎn)生的各種費用。

　　甲方（蓋章）：______乙方（蓋章）：______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　______年______月______日______年______月______日

　　鋼結構工程施工合同 4

　　甲方： ________________司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　乙方：________________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　依照《建筑法》等相關(guān)法律法規、遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就本建設工程總承包施工事宜進(jìn)行協(xié)商，達成共識，訂立本協(xié)議，以資共同遵守執行。

　　一、工程概況：

　　項目名稱(chēng)： ________________工程地點(diǎn)： ________________工程資料：________________ 資金來(lái)源： ________________工程面積：________________

　　二、工程承包范圍及承包方式

　　承包范圍：施工圖紙范圍內的全部項目工程。

　　承包方式：包工、包料、保質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、禮貌施工。

　　三、合同工期

　　雙方約定：本工程開(kāi)工日期為_(kāi)_________年________________ 月________________ 日，竣工日期為_(kāi)___年 ________________月________________ 日，有效工期為600天。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：合格。

　　五、結算方式、付款方式

　　1、結算方式

　　(1)本工程與其全部變更簽證結算時(shí)定額套用____寧夏回族自治區建設工程造價(jià)計價(jià)依據：《建筑工程計價(jià)定額》、《裝飾裝修工程計價(jià)定額》、《安裝工程計價(jià)定額》、《建設工程費用定額》，其他費用按國家及自治區有關(guān)文件規定執行。材料價(jià)差按施工期間寧夏造價(jià)管理站頒發(fā)的《寧夏建材》信息文件分期進(jìn)行劃價(jià)調整，材差文件中未列材料(或暫定價(jià)部分)價(jià)格按發(fā)包人和承包人認可的實(shí)際價(jià)格調整。

　　(2)工程取費標準：該項目工程類(lèi)別按定額站核定為準，企業(yè)類(lèi)別按本施工企業(yè)類(lèi)別計取。

　　(3)項目工程90%用現金結算工程款，房屋抵頂不超過(guò)工程造價(jià)的10%。

　　(4)甲方應在工程竣工之日起60個(gè)工作日內完成工程結算，否則視為認可乙方所做的單方結算，相關(guān)各方審定簽字之日氣1個(gè)月之內支付到工程結算款的95%，留5%作為工程保修金，保修期滿(mǎn)一次性付清。

　　(5)甲方切除項目：土方、護坡、降水、電梯、消防、通風(fēng)、空調及制冷機組。

　　2、付款方式

　　(1)本工程款的支付形式：現金及房屋抵頂付款共計95%(工程保修費5%，工程保修期滿(mǎn)一次性付清)。

　　(2)承包人簽訂施工協(xié)議后，發(fā)包人開(kāi)始土方開(kāi)挖三日內，承包人向發(fā)包人交納工程質(zhì)量保證金300萬(wàn)元。質(zhì)量保證金到甲方指定賬戶(hù)后，甲方向乙方以書(shū)面形式告知進(jìn)場(chǎng)搭建臨時(shí)設施及施工前的準備工作。若不按約定時(shí)光交納質(zhì)量保證金，視為違約，本協(xié)議自行解除。

　　(3)工程付款結點(diǎn)：第一結點(diǎn)地下鋼筋混凝土結構施工到±0.000后支付至已完成工程形象進(jìn)度的70%；第十層、第十八層鋼筋砼結構施工完畢支付至已完工程形象進(jìn)度結算價(jià)款的70%；裝飾裝修工程按月進(jìn)度的70%支付工程款；多層主體封頂，按月進(jìn)度款的70%支付。工程到達竣工驗收合格后，在辦理竣工驗收備案各類(lèi)手續之前，甲方將工程款支付到已完工程量的90%。

　　(4)付款形式：主體封頂后按月進(jìn)度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申請書(shū)交監理和甲方代表審批后，發(fā)包人于次月8日前支付工程形象進(jìn)度款的70%，撥付工程款時(shí)，承包人需供給農民工工資發(fā)放表。

　　(5)____年度能到達三個(gè)月施工期的，地下室必須到±0.000，發(fā)包人因工期時(shí)光不足，致使乙方____年度不足三個(gè)月施工期限的，甲方應付給乙方70%形象進(jìn)度款，若付款不到位時(shí)，甲方按年息10%向乙方支付違約金。

　　(6)乙方停工放人時(shí)，涉及農民工工資問(wèn)題，甲乙雙方協(xié)商解決。

　　(7)工程竣工結算完，甲方不能按合同要求按時(shí)按比例支付工程款時(shí)，甲方應承擔由此給乙方造成的一切經(jīng)濟、法律訴訟等損失，并按年息10%支付違約金。

　　六、其他約定

　　1、工程質(zhì)量必須到達合格標準，質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據。經(jīng)建設方、監理方、甲方認可；因乙方原因造成工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，乙方應承擔全部職責及經(jīng)濟損失。

　　2、在施工過(guò)程中，乙方所發(fā)生的一切債權債務(wù)由乙方自行承擔。乙方應將甲方支付工程款優(yōu)先發(fā)放農民工工資，不得拖欠。

　　3、乙方不能將本工程轉包、倒賣(mài)。一經(jīng)發(fā)現，乙方無(wú)條件退出，協(xié)議終止，所造成的損失及法律職責均由乙方承擔。

　　4、乙方在施工期間，出現安全、質(zhì)量事故等全部自我解決。造成的一切經(jīng)濟損失及法律職責由乙方承擔，甲方不負任何職責。

　　5、禮貌施工，現場(chǎng)維護由乙方負責。

　　七、約定條款

　　1、乙方進(jìn)入施工現場(chǎng)完成相應的工作量后，用于本項目的鋼材、商品混凝土由甲方供給擔保。

　　2、協(xié)議中的抵房到達預售條件時(shí)，根據乙方需求(住宅房或商業(yè)房)，甲、乙雙方簽訂抵房協(xié)議書(shū)，按掛牌價(jià)每平米降低100元抵頂工程款。

　　3、施工許可證辦理后進(jìn)行工程備案，訂立工程合同，建設工程合同的各項條款均以本協(xié)議為準，辦理工程備案發(fā)生的費用各自承擔相應的.費用。

　　4、協(xié)議第五條第二款第二節中交納的質(zhì)量保證金，按照協(xié)議第三條約定的進(jìn)場(chǎng)時(shí)光未能進(jìn)場(chǎng)施工，予以返還。乙方等待甲方項目啟動(dòng)另行進(jìn)場(chǎng)。若甲方另行發(fā)包給其他施工單位，應視為合同欺詐。

　　5、乙方承接的項目工程分項工程分包，條件價(jià)位同等時(shí)，優(yōu)先安排使用甲方推薦的分包隊伍。

　　6、質(zhì)量保證金的退付：工程施工至主體封頂退50%，裝飾工程完成，竣工驗收合格后退50%。

　　八、爭議的解決

　　協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　九、協(xié)議生效、分數

　　本協(xié)議甲乙方雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋公章，按合同第五條2。2條之約定質(zhì)量保證金到甲方指定賬號后生效。本協(xié)議一式捌份，甲乙雙方各執四份，具有同等法律效力。

　　甲方開(kāi)戶(hù)銀行：________________

　　甲方賬號：________________

　　甲方： ________________乙方:________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：________________

　　日期： ________________年 ________________月 ________________日

　　鋼結構工程施工合同 5

　　發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：

　　承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

　　甲、乙雙方為配合完成本鋼結構建設工程，明確各自在施工過(guò)程中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，根據合同法條例和工程具體情況，本著(zhù)平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商，簽定如下合同條款：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：_______________________

　　2、工程地點(diǎn)：_______________________

　　3、結構層次：_______________________

　　4、建筑面積：_______________________

　　5、工程范圍：___________

　　6、設計單位：_______________________

　　第二條：承建方式________

　　第三條：工程造價(jià)

　　本工程承包價(jià)為_(kāi)___萬(wàn)人民幣，每平方米為_(kāi)___元。施工中發(fā)生的單項設計變更，另行協(xié)商。

　　第四條；開(kāi)、竣工日期

　　本工程根據甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應順延：

　　1、因設計變更延誤的時(shí)間以及甲方造成的因素；

　　2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續施工所耽誤的時(shí)間；

　　3、非正常停電的'時(shí)間；

　　4、人力不可抗拒自然災害，乙方無(wú)法施工的時(shí)間。

　　第五條：雙方職責

　　(一)甲方：

　　1、甲方應向乙方出示工程項目批準及其他批準手續。

　　2、開(kāi)工前會(huì )同乙方施工圖審核，并協(xié)調處理施工現場(chǎng)周?chē)�地下管線(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物的保護。

　　3、會(huì )同乙方確定建筑物、道路和定位標樁水準點(diǎn)和座標控制點(diǎn)、

　　4、負責協(xié)調工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務(wù)部門(mén)等相關(guān)的矛盾與費用。

　　5、做好施工現場(chǎng)的“三通一平”(即電通、路通、場(chǎng)地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用電。

　　6、組織有關(guān)單位對設計圖紙和有關(guān)的技術(shù)資料進(jìn)行會(huì )審交底。

　　7、甲方指派____為工地代表，負責處理日常事務(wù)和工程質(zhì)量監督等事宜。

　　8、按合同規定及時(shí)向乙方支付工程款。

　　9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協(xié)調、施工。

　　(二)乙方：

　　1、向甲方提供工程施工圖紙并負責設計不當所引起的后果，負責工程開(kāi)工前的各項施工準備工作。

　　2、按時(shí)向甲方提供材料質(zhì)量證明書(shū)。

　　3、做好分部項檢查驗收。

　　4、確保工程質(zhì)量和施工安全、文明，嚴禁野蠻施工。

　　5、自覺(jué)遵守建筑單位的規章制度。

　　6、負責做好工程竣工交付后的回訪(fǎng)保修工作。

　　7、乙方指派____為工地代表，負責工地的全面管理工作。

　　8、配合甲方協(xié)調工程實(shí)施中相關(guān)的矛盾。

　　9、施工期間，發(fā)生的質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責，甲方不管。

　　第六條：付款及結算方法

　　按工程進(jìn)度分期支付，其中：

　　第七條：工程質(zhì)量與驗收

　　1、乙方必須按施工圖紙及國家現行施工規范進(jìn)行施工，不得擅自變更和改動(dòng)。

　　2、乙方應對全部現場(chǎng)操作、施工方法、技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責任。

　　3、工程所需材料均由乙方自組供應，并且要符合國家規定的國標材料。主要材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，經(jīng)甲方確認后方可使用。

　　第八條：竣工驗收

　　1、乙方應在單位工程竣工前三日內，通知甲方驗收，如甲方在一周內不能按時(shí)組織驗收而又無(wú)正當道理時(shí)，或甲方經(jīng)使用后，視工程驗收合格。

　　2、驗收中，發(fā)生不符合質(zhì)量要求需要返工的項目，乙方應在雙方商定的期限內完成。

　　3、工程支付后，乙方應主動(dòng)回訪(fǎng)，并對工程質(zhì)量終身維護。在( )年保修期內，發(fā)生確因施工責任質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負責并承擔修理費用，在保修期外收取材料修理費用。

　　4、工程竣工驗收后，甲方應在十日內給與乙方合同規定的工程款。

　　第九條：附則

　　本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應承擔乙方的誤工損失費。

　　2、本工程競標報價(jià)一次性包定，如變更增加造價(jià)另行計算，按乙方報價(jià)競標報價(jià)同比例上下浮。

　　3、本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院訴訟。

　　4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　鋼結構工程施工合同 6

　　建設方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：

　　承攬方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　一、鋼結構工程概況

　�。�1）工程名稱(chēng)：_______

　�。�2）工程地點(diǎn)：_______

　�。�3）工程范圍和內容：本房為_(kāi)______跨鋼結構廠(chǎng)房，規格：長(cháng)_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。

　�。�4）建筑外包面積：_______平方米。

　　二、工程施工日期

　�。�1）開(kāi)工日期：______年___月___日；

　�。�2）竣工日期：______年___月___日；

　�。�3）合同工期總日歷天數_________天。

　　三、工程合同造價(jià)及結算

　�。�1）本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書(shū)面形式通知對方。

　�。�2）本合同簽訂后，甲方須付預付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的______ ％計人民幣______元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的______％，計人民幣______元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價(jià)的______％，計人民幣______元作為工程款。

　�。�3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　�。�4）如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。

　�。�5）本合同造價(jià)結算方式：____________。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據。

　　五、甲方的義務(wù)責任

　�。�1）辦理好各種施工手續，并在乙方進(jìn)場(chǎng)前提供給乙方；

　�。�2）施工過(guò)程中，協(xié)助乙方協(xié)調好各種關(guān)系；

　�。�3）提供施工所需的水、電源。

　　六、乙方的義務(wù)責任

　�。�1）乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質(zhì)證明，并按相應標準進(jìn)行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經(jīng)濟賠償；

　�。�2）在施工過(guò)程中，乙方應文明施工；

　�。�3）乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負全責。

　　七、安全責任

　　乙方進(jìn)場(chǎng)后，要嚴格按照操作規程及有關(guān)施工安全規范進(jìn)行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質(zhì)量達不到要求，一切經(jīng)濟損失及責任全部由乙方承擔。

　　八、材料的提供

　　工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書(shū)面形式上報甲方，并附合格證、實(shí)驗報告，經(jīng)監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

　　九、工程驗收

　�。�1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明和相關(guān)規范精心施工，確保質(zhì)量，施工中因施工責任造成不合質(zhì)量要求，甲方必須及時(shí)提出，乙方應保證質(zhì)量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質(zhì)量問(wèn)題，由乙方無(wú)償保修一年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質(zhì)監站組織為準）。

　�。�2）甲方按施工圖紙、說(shuō)明及國家有關(guān)規定進(jìn)行驗收，竣工前乙方提出交工通知書(shū)，甲方接到通知書(shū)后應在五日內組織人員進(jìn)行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。

　　十、維修期限

　　承包人應按法律、行政法規及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的`有關(guān)規定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內承擔質(zhì)量保修責任。

　　保修期為：______年___月___日—______年___月___日。

　　十一、違約責任

　�。�1）因承包人原因導致工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發(fā)生的全部費用；

　�。�2）因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價(jià)的萬(wàn)分之三/天賠償發(fā)包人；

　�。�3）發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進(jìn)度款），雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無(wú)法進(jìn)行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任并按工程總造價(jià)的萬(wàn)分之三/天賠償承包人。

　　十二、爭議解決

　　若雙方就經(jīng)濟糾紛協(xié)商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。

　　十三、其他

　�。�1）發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書(shū)，本合同即告終止。

　�。�2）合同的權利義務(wù)終止后，發(fā)包人、承包人應當遵循誠實(shí)信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

　�。�3）本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。

　�。�4）雙方根據有關(guān)法律、行政法規規定，結合工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。

　　發(fā)包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話(huà)：

　　傳真：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話(huà)：

　　傳真：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　______年___月___日

　　鋼結構工程施工合同 7

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規的規定，結合本裝修工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝修工程有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱(chēng)：_______

　　1.2承包內容：鋼結構房屋建造（工程包含：鋼結構框架焊接，墻體與粉刷砌墻；頂棚制作，頂棚材料為：頁(yè)格棉。

　　1.3工程總量：_______

　　1.4工程期限

　　開(kāi)工日期_______年____月____日

　　竣工日期_______年____月____日；

　　第2條甲乙方工作

　　2.1開(kāi)工前內一切影響乙方施工的障礙，以不影響施工為原則并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。

　　2.2向乙方提供施工所需的水源、電源等設施，施工期間水費、電費由甲方負責。

　　2.3開(kāi)工前

　　2.4甲方指派責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、按期完成施工任務(wù)，解決由甲乙方負責的各項事宜。

　　2.5嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查紀錄。施工過(guò)程中，如發(fā)生安全事故，由乙方負責承擔全部費用及法律責任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　第3條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　3.1由于乙方原因造成質(zhì)量事故及損害，其返工費用及賠償由乙方承擔，工期不順延。

　　3.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。

　　第4條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定

　　__________________________

　　第5條工程停建或緩建

　　5.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的'保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場(chǎng)。

　　5.2因甲方或乙方其他情況的需延期開(kāi)工、停建或緩建由雙方協(xié)商確定。

　　第6條保修

　　6.1本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。保修期內，乙方應在接到修理通知之后12小時(shí)內相應，24小時(shí)內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，費用由乙方承擔。

　　第7條附則

　　7.1本合同壹拾貳份，雙方各執壹份。

　　7.2本合同履行完成后自動(dòng)終止。

　　7.3附件資料：全部施工圖（合同正本由此附件）

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）

　　授權代表（簽字）：_____授權代表（簽字）：_____

　　__年__月__日__年__月__日

　　鋼結構工程施工合同 8

　　發(fā)包方（甲方）：_______

　　承包方（乙方）：_______

　　依照有關(guān)法律、行政法規、規章，甲乙雙方在平等互利、相互信任的基礎上，就鋼結構工程的 鋼結構及采光頂玻璃幕墻工程分包事宜簽訂此合同，以資雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　工程名稱(chēng)：_______

　　工程地點(diǎn)：_______

　　建筑面積：_______

　　二、承包內容

　　承包范圍：_______

　　除上述工作外，由上述工作可合理推論得到的對完成上述工作的穩定、完整、安全、可靠及有效運行所必須的全部工作。

　　合同總價(jià)：_______

　　三、加工制作技術(shù)要求

　　乙方必須按甲方提供的圖紙及國家GB50205-2001規范及國家相關(guān)技術(shù)規范、行業(yè)標準、條例和強制條文等執行。

　　四、項目聯(lián)系人

　　1. 甲方委派_______ 為項目負責人。

　　2. 乙方委派 _______為項目負責人。

　　五、工程價(jià)款結算及付款方式:

　　1.工程預付款：

　　工程預付款：甲方應在合同簽定后三日內支付工程款的40%作為預付款，用于鋼材、預應力專(zhuān)業(yè)材料、采光玻璃等的采購。

　　2. 工程進(jìn)度款的支付：當乙方開(kāi)始鋼結構進(jìn)入施工現場(chǎng)安裝時(shí)，甲方應支付工程款的10%作為工程進(jìn)度款，鋼結構安裝完畢驗收合格幕墻龍骨安裝完畢付工程總款的30%。乙方全部安裝完畢，當鋼結構單項驗收完成后，甲方應支付至工程總額的97%,并在乙方提出申請后三日內審核完畢及付款，余款作為質(zhì)保金應在乙方安裝完成一年后7日內付清。

　　六、工期要求

　　本工程開(kāi)工日期：

　　如乙方不得不拖延加工或暫停加工，必須在此之前向甲方提交一份闡述原因的報告，經(jīng)甲方同意后方可獲得延期。

　　七、技術(shù)要求

　　乙方必須嚴格按設計標準和現行國家標準操作規程和驗收規范完成承包范圍內的工作，并應符合甲方的要求，滿(mǎn)足設計圖紙和有關(guān)技術(shù)洽商及變更的要求。

　　八、違約處理

　　1、甲、乙雙方都必須嚴格遵守本合同各項規定，由于一方的'違約，造成本合同無(wú)法履行或不能完成履約時(shí)，由過(guò)失的一方承擔違約責任并承擔因此而引致的一切費用，如屬于雙方的過(guò)失，根據實(shí)際情況，由雙方分別承擔各自的違約責任。

　　2、甲方應按合同要求支付乙方工程款、提供圖紙，否則乙方有權順延工期。若由于乙方原因造成工程嚴重脫期，而乙方又無(wú)積極措施確保合同工期完成或無(wú)力按質(zhì)量標準返修的，甲方有權責令乙方停止施工直到終止合同，且乙方應承擔實(shí)際損失及相關(guān)責任。

　　九、合同爭議

　　甲乙雙方發(fā)生爭議時(shí)，可以通過(guò)協(xié)商或者申請簽約所在地合同管理機構會(huì )同有關(guān)部門(mén)調解，協(xié)商或調解不成的，向北京市通州區人民法院提起訴訟。

　　十、其他條款

　　本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，付清尾款后失效。

　　本合同正本兩份具有同等法律效力，由甲乙雙方分別保存，副本兩份。

　　甲方（簽章）：_______乙方_______（簽章）

　　甲方代表：_______ 乙方代表：_______

　　簽訂日期：_______

　　鋼結構工程施工合同 9

　　發(fā)包主(全稱(chēng))：(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方(全稱(chēng))：(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，依法簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱(chēng)：____

　　工程地點(diǎn)：____

　　工程內容：____

　　資金來(lái)源：____

　　二、工程承包方式：

　　三、合同工期：本工程預計形式日期月竣工日期________年____月____日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基礎允許施工，主鋼結構材料進(jìn)場(chǎng)日期為準。

　　四、工程質(zhì)量標準達到甲方提供圖紙標準及圖紙變更單要求。

　　五、工程造價(jià)表(注本工程造價(jià)不含稅費，如產(chǎn)生稅費，由甲方承擔)

　　六、施工中的項目變更

　　在施工中根據甲方及設計要求。工程內容響應變更，增減工程量并入工程總造價(jià)。

　　七、雙方職責：

　　1、甲方職責：

　　(1)無(wú)償提供施工場(chǎng)地，做好xx一平，維護好施工外部環(huán)境。

　　(2)派人協(xié)助施工單位，監督施工質(zhì)量。

　　(3)檢查材料質(zhì)量。

　　(4)按合同及時(shí)撥付工程款。

　　(5)xxx接到施工場(chǎng)地并負責施工中所產(chǎn)生的費用。

　　(6)維護乙方施工，材料采購，裝卸自主權，不受干擾。

　　2、乙方職責：

　　(1)簽訂合同后，按圖紙、合同安排施工。

　　(2)如未按雙方約定的質(zhì)量要求施工，立即返工，返工費用自負。

　　(3)嚴格按鋼結構施工及安裝規范執行，保質(zhì)保量。

　　(4)嚴格按操作規程和規范，安全文明施工，施工期間所發(fā)生的一切安全事故，責任自負。

　　(5)在施工過(guò)程中如遇到天氣或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相應順延。

　　八、工程總價(jià)付款方式：工程總價(jià)元整。

　　1、本合同的工程款支付，按本企業(yè)名稱(chēng)及賬號匯入；如果現金支付，憑本企業(yè)加蓋財務(wù)專(zhuān)用章的收據。

　　2、甲方在合同簽訂生效當日內，按合同總造價(jià)的約%計款萬(wàn)元(元)，預付乙方備料款。

　　3、工程進(jìn)度款：

　　(1)主鋼結構(鋼梁、鋼柱、鋼架)到工地時(shí)，甲方按合同總造價(jià)款的約%計款萬(wàn)元(元)，付乙方工程進(jìn)料款。

　　(2)鋼架梁安裝完畢，安裝彩瓦前再付計款萬(wàn)元(元)。

　　(3)余款待主鋼結構材料進(jìn)入工地后天付清。

　　九、工程驗收及雙方異議處理期限

　　(一)按照雙方認可的圖紙要求，約定的質(zhì)量標準驗收。工程竣工時(shí)，乙方向甲方呈交驗收報告。甲方接到驗報告____日內，山甲乙方雙方進(jìn)行驗收，驗收合格辦理交接使用手續。如甲方提出有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，應以書(shū)面形式通知乙方，乙方在接到通知后____日內因到場(chǎng)整修。

　　(二)工程竣工后，甲方接到乙方驗收報告____日內不進(jìn)行驗收，或擅自投入使用者，均視為該工程已驗收為合格工程正式交付使用。

　　十、工程保修

　　(1)乙方負責該工程質(zhì)量保修，期限為_(kāi)_______年，保修期從乙方出示的驗收報告之日算起。乙方接到甲方書(shū)面維修通知三人到場(chǎng)維修。

　　(2)質(zhì)量保修期滿(mǎn)后，在維修過(guò)程中，人工費、材料費按成本費計算。

　　十一、違約責任

　　本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得隨意更改或中止，否則賠償對方合同工程總造價(jià)百分之三十的`違約金，并該工程所有材料歸乙方所有，解除合同。

　　十二、合同爭議解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，可采取以下兩種方式解決：

　　(1)提交工商行政部門(mén)調解仲裁；

　　(2)甲乙雙方可向主張權利的所在地人民法院處理。

　　十三、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　十四、其它：

　　雙方簽字認可的補充協(xié)議，作為合同的一部分；具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　鋼結構工程施工合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方完成工，總面積(重量)約根據《中華人民共和國合同法》的原則明確雙方責任，保證本工程順利進(jìn)行，經(jīng)友好協(xié)商，達成下列合同以茲共同遵守：

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：____

　　2、工程內容：____

　　第二條：安裝施工付款方式

　　1、乙方按照甲方提供的圖紙施工，使用材料標準、規格按照計算。

　　2、工程單價(jià)：按照計算(稅前)。

　　3、安裝施工總費用約_______元。

　　4、乙方施工對以及機械進(jìn)入施工現場(chǎng)，甲方應支付給乙方生活費____________元。

　　5、_________元作為進(jìn)度款。

　　6、本工程安裝完畢后三日內甲方支付至本工程總費用的98%工程款給乙方，本部分工程款合計：__________元。

　　7、余款甲方驗收完畢后30天內支付完畢。

　　8、若因甲方原因未按時(shí)支付工程款，則余下部分按照日息1%支付給乙方利息。

　　第三條：質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、其他要求

　　1、乙方嚴格按照甲方提供的(圖紙、要求)組織施工，嚴把質(zhì)量關(guān)，并接受甲方的監督。使工程質(zhì)量合格。

　　2、若因乙方責任導致鋼結構主要構件如：不合格，乙方負責維修。

　　3、若本工程安裝完畢后甲方不驗收，不按照約定付款，而擅自投入使用，乙方不再承擔本工程的質(zhì)量責任，并視為本工程驗收合格。

　　4、本合同簽訂后內甲方需使本工程施工場(chǎng)地及道路達到施工要求，提供涉及到主體工程的隱蔽及障礙物資料，與鋼結構安裝的相關(guān)資料；提供施工用水、用電、施工專(zhuān)用配電板一處，保證滿(mǎn)足乙方施工用水、用電的'需要，提供施工人員的食宿用房；組織承包人和設計單位進(jìn)行圖紙會(huì )審和設計交底；

　　5、甲方派駐為工程現場(chǎng)代表，全權代表甲方履行職責。

　　6、乙方負責施工區域內乙方使用的臨時(shí)設施使用及維護，保證施工場(chǎng)地清潔，符合環(huán)境衛生管理的有關(guān)規定，承擔因自身原因違反有關(guān)規定造成的損失。

　　7、甲方應保證施工期間不受外界干擾，確保工程順利施工，若因場(chǎng)地限制，協(xié)調乙方施工機械進(jìn)場(chǎng)。

　　8、乙方嚴格安照相關(guān)安全文明施工規范施工，非甲方原因引起的安全事故乙方承擔。

　　9、若因甲方以及外單位無(wú)關(guān)工作人員擅自闖入工地現場(chǎng)，或者非乙方原因造成的安全事故由責任方負責。

　　10、甲方為乙方免費提供施工人員住宿場(chǎng)所，和水電。

　　第四條：施工工期

　　1、根據雙方協(xié)商，商定總工期天(日歷天)，自乙方到甲方約定的金額定金以后天內進(jìn)場(chǎng)算正式開(kāi)工，工期自此計算。

　　2、遇下列情況，經(jīng)甲方現場(chǎng)代表認可、簽字后，工期相應順延。

　　3、甲方不能提供本合同第二條第4、5項的要求，影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間或影響工程地進(jìn)度的；

　　4、在施工中如因甲方原因而指示造成停電、停水、未提供或提供的資料不準確而延誤工期的；

　　5、設計變更或由于乙方不可抗拒的因素而影響工期的；

　　6、天氣因素影響施工的，包括下雨和刮臺風(fēng)

　　7、未按本合同規定支付定金或工程進(jìn)度款；

　　8、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

　　9、因土建延期或質(zhì)量不合格而影響乙方正常施工，及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的；

　　10、乙方在以上情況發(fā)生后的三天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的經(jīng)濟損失向甲方代表提出書(shū)面報告，甲方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，則被視為乙方的報告內容和延期要求已被確認的

　　第五條：維修期

　　一年內自然損壞免費維修，接到維修電話(huà)后保證24小時(shí)內到達。人為損壞甲方應付材料費，人工費。

　　第六條：爭議違約

　　1、甲乙雙方因合同執行引起的爭議可提請當地司法機關(guān)進(jìn)行調解，調解無(wú)效時(shí)任何乙方有權向各自地方人民法院起訴。

　　2、若甲方不按合同履行義務(wù)，應賠償給乙方造成的實(shí)際損失，并且順延本工程工期。

　　第七條：本合同一式2份，雙方各持一份，兩份具有同等效力

　　甲方：乙方：

　　簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

　　代表人：代表人：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　地址：地址：

　　鋼結構工程施工合同 11

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　一、工程概況

　　工程名稱(chēng)：工程地點(diǎn)：

　　建筑面積：工程內容：屋面檁條、墻面檁條、屋面板、墻面板、門(mén)、窗、天溝、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、承包方式、單價(jià)及付款方式

　　1、屋面、墻面、門(mén)窗、檁條及天溝，按400元/T計算。

　　2、屋面板、拉鋼絲、鋪棉、現場(chǎng)壓板，11元/m2。

　　3、墻面板、拉鋼絲、鋪棉、現場(chǎng)壓板，13元/m2，包括門(mén)窗、雨棚。

　　4、落水管安裝，按6元/m計算。

　　以上按實(shí)際工作量結算

　　5、付款：作業(yè)隊進(jìn)入工地開(kāi)始安裝，付5000元進(jìn)場(chǎng)費，其余按照接點(diǎn)按工作總量的80%付款。

　　三、工程質(zhì)量、安全責任

　　1、乙方必須確保承包范圍內的質(zhì)量要求（按圖施工），如未達要求返工，乙方自行承擔，并接受甲方代表的'監督，目標合格。

　　2、乙方一定要遵守甲方制訂的各項安全規章制度，杜絕一切傷亡事故，如發(fā)現隱患及時(shí)整改，出了事故乙方自己承擔。

　　3、甲方不能及時(shí)提供材料，導致乙方停工等損失由甲方負責。如乙方原因造成停工、延誤工期，按總價(jià)的0.5%/日予以處罰。

　　四、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：乙方：

　　代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

　　鋼結構工程施工合同 12

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　電話(huà)：____________

　　定作方：________________________

　　地 址：____________

　　電話(huà)：____________

　　定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1、項目名稱(chēng)：________________________。

　　2、項目地點(diǎn)：________________________。

　　3、項目?jì)热荩篲_______________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條 圖紙或技術(shù)資料

　　雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條 定作方義務(wù)

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)嘗竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務(wù)

　　(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目；

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時(shí)間內得到答復的，應按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價(jià)款及工期

　　(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價(jià)格，送定作方批準后調整合同價(jià)款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的.，定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗；

　　第八條 質(zhì)量標準

　　雙方約定本項目質(zhì)量標準：

　　(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗收。

　　第十條 合同價(jià)款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿(mǎn)付清。

　　第十一條 違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款；不同意利用的，重新制作。

　　(2)無(wú)正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款____________%違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價(jià)款____________%的違約金；

　　(3)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

【鋼結構工程施工合同】相關(guān)文章：

鋼結構工程施工合同的范本03-04

鋼結構工程施工合同15篇12-07

鋼結構工程施工合同(15篇)12-08

鋼結構工程施工合同的范本最新02-06

鋼結構工程施工合同(精選15篇)02-21

鋼結構工程施工外包合同06-09

鋼結構工程施工合同(匯編15篇)02-21

鋼結構樓梯工程施工合同書(shū)11-29

鋼結構工程施工合同集錦15篇02-04