个体劳务的简单版合同

时间：2021-12-23 16:03:09 合同范本

个体劳务的简单版合同范本

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家收集的个体劳务的简单版合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

个体劳务的简单版合同范本

　　个体劳务的简单版合同1

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条工程承包范围：工程施工图纸所含土建工程项目(具体见5.2)

　　第三条工程工期

　　开工日期：以甲方开工令为实际进场日期，伐板基础垫层施工开始计算乙方的工期，以所承包工程竣工时间为结束，总施工天数为：

　　第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量：合格

　　第五条承包方式、价格及包含的内容

　　1.承包方式及单价：

　　合同价格：本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式，按元/㎡建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定的全部工作量

　　2.承包价格所包含的内容：

　　(1)安装;模板的制作与支设，砖胎膜的砌筑;内搭设与拆除、归类堆放;

　　(2)甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等，操作工及其工资;

　　(3)其他所有土建所需小型工具附件;

　　(4)在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更增减，在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。

　　第六条甲方责任和义务

　　1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　2.及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料等。

　　3.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地;

　　第七条乙方的责任和义务：

　　1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工，确保工期和质量;

　　2加强对现场操作工人的.安全教育;

　　3认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;

　　4接受安全检查人员依法实施的监督检查。5由于违章操作造成工伤事故，并承担一切经济费用于法律责任。

　　第八条结算及付款方式

　　1、工程量计算：按设计施工图纸，工程变更签证联系单，有关会议纪要及相关签证证明等按实结算;

　　2、工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用，每栋封顶支付到已完工工程量的85%，局部(分项工程)验收合格后，支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付清。

　　第九条争议

　　1. 如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，协调期间结束后，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同，甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。

　　2 . 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

　　3. 乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量，或人员不足造成工期延误，甲方有权要求乙方清场，并不与结帐。

　　3.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;协商不成，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　第十条不可抗力：执行国家通行条款

　　第十一条合同终止

　　双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第十二条合同份数

　　本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。

　　补充条款

　　乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口，有此现象，甲方有权终止合同。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　个体劳务的简单版合同2

　　发包人：(全称)(以下简称甲方)

　　承包人：(全称)(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作双方协商，订立本合同。

　　第一条：工程概况及承包工作内容

　　1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。

　　1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)

　　第二条：承包方式

　　劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械，临时用电用水，施工放线等。

　　第三条合同价款：

　　承包价格每平米建筑面积所有包干单价元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。

　　第四条：付款方式

　　进场第一个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的、工程交工验收合格后支付到总工程量的、当年停工后支付到已完工程量的、春节前支付到工程量的、留一年保修金。

　　第五条：安全施工，及安全事故责任

　　5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。

　　5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。

　　第六条：工程质量，验收与保修

　　6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

　　6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。

　　6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经项目部审批后方可施工。

　　6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。

　　6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验准及施工图为依据。

　　6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担。

　　6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。

　　第七条：工期要求

　　7.1施工工期;合同内主体结构2010年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20000元罚款。

　　7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度计划，严格按进度计划施工。

　　第八条：文明施工

　　8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。

　　8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。

　　第九条：材料机具供应

　　9.1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。

　　9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等

　　9.3所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。

　　9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、

　　9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。

　　承包人指定负责签字验收，发包人指定负责签字。

　　9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担。

　　第十条：发包人的权利及义务

　　10.1负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。

　　10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料。

　　10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　　10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。

　　10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。

　　10.7负责组织工程验收工作。

　　第十一条：承包人的权利和义务

　　11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。

　　11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。

　　11.3在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。

　　11.4承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。

　　11.5承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。

　　11.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。

　　11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。

　　11.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。

　　第十二条：承包人违约责任

　　12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75％办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。

　　12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。

　　12.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　　第十三条：合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。

　　第十四条：合同生效与终止

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。

　　第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　个体劳务的简单版合同3

　　甲方：___________________(以下简称甲方)

　　乙方：___________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称与地点

　　该工程为，地点在。

　　二、承包方式与要求

　　该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。

　　三、工程承包单价与内容

　　经双方协商，该工程按的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：等内容。

　　四、工程质量与安全

　　根据规范要求，该工程质量要求达到合格。

　　乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。

　　五、付款方式与工期：

　　六、双方权力与义务

　　(一)甲方

　　1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。

　　2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

　　3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

　　(二)乙方

　　1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

　　2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

　　3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

　　4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。

　　5.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。