外墻涂料承包合同范本3篇

　　在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，合同對我們的約束力越來(lái)越不可忽視，它可以保護民事法律關(guān)系。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，下面是小編精心整理的外墻涂料承包合同范本3篇，歡迎大家分享。

外墻涂料承包合同范本3篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將 的外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實(shí)、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱(chēng)：

　　二、工程承包范圍及形式：外墻未貼面磚部分的墻、板、線(xiàn)條等(具體按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。

　　三、工期、質(zhì)量：以甲方下發(fā)通知為準，質(zhì)量為合格及以上。面漆采用多樂(lè )士牌漆。

　　四、承包費用及付款方式：

　　1、承包費用及結算方式：按實(shí)際施工面積進(jìn)行結算，單價(jià)38元/m(每平方米叁拾捌元整)，此費用已包含了乙方所有預見(jiàn)與不可預見(jiàn)的及風(fēng)險的費用。

　　2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內工程全部施工完，驗收合格后10天內，付清全部工程價(jià)款，中途不預付工程款。

　　五、甲、乙雙方責任：

　　(一)、甲方職責

　　1、對乙方進(jìn)行技術(shù)交底;

　　2、負責組織驗收。

　　(二)、乙方職責 2

　　1、所用材料的必須符合質(zhì)量要求，并提供材料的出廠(chǎng)合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。

　　2、施工質(zhì)量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規范要求。

　　3、做好已完的成品保護。

　　4、乙方應嚴格按安全規程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產(chǎn)。所發(fā)生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。

　　六、違約責任：

　　1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質(zhì)量時(shí)，甲方有權隨時(shí)清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。

　　2、由于乙方自身原因造成質(zhì)量缺陷或下料失誤，乙方無(wú)條件返工或更換材料;

　　3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。

　　七、本合同對雙方具有約束力，任何一方違約所發(fā)生的損失由違約方負責。

　　八、本合同自雙方簽字起生效，至工程款付清當日終止。本合同一式二份，雙方各持一份，未盡事宜，協(xié)商解決。

　　甲方： 乙方：

　　身份證號碼：

　　年 月 日 年 月 日

外墻涂料承包合同范本3篇2

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的原則，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱(chēng)：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地點(diǎn)： 寶楊路3320號

　　1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。

　　1.6 工程質(zhì)量：合格

　　1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實(shí)計算.

　　1.8 合同價(jià)款采用固定單價(jià)，單價(jià) 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫(xiě))： 陸萬(wàn)叁仟元整該價(jià)格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。

　　1.9該價(jià)格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風(fēng)險、責任和義務(wù)的費用，少工程完成后按實(shí)際施工面程計算,單價(jià)按合同單價(jià)計算。

　　第二條 甲方工作

　　2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。

　　第三條 乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。

　　3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4做好施工現場(chǎng)保衛、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。

　　3.6在施工過(guò)程中,負責對外立面的鋁合金門(mén)窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門(mén)窗不污染涂料,若有污染要及時(shí)清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。

　　第四條 關(guān)于工期的約定

　　4.1乙方須按甲方提出的工期要求進(jìn)行進(jìn)度控制。

　　4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進(jìn)度計劃提出質(zhì)疑和合理修正時(shí)，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。

　　4.3非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。

　　4.4工程竣工結算時(shí)乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。

　　第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1本工程質(zhì)量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質(zhì)量評定合格標準。施工項目質(zhì)量驗收若無(wú)相應的國家驗收標準時(shí)，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。

　　5.2甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時(shí)通知甲方驗收，甲方若不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時(shí)，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;若乙方?jīng)]提前24小時(shí)通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時(shí)，乙方應按要求辦理復驗，無(wú)論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。

　　5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，需及時(shí)通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。

　　第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定

　　6.1支付方式：

　　工程開(kāi)工后，工程完成至30%時(shí)，支付至合同價(jià)的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價(jià)的 80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結算后支付至結算價(jià)的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價(jià)的.5%，在工程竣工驗收合格滿(mǎn)一年后一次性無(wú)息退還。

　　6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時(shí)按實(shí)結算。

　　第七條 關(guān)于材料供應的約定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進(jìn)場(chǎng)后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.

　　7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。

　　8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規、規范。

　　8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第九條 爭議與違約責任

　　9.1、違約

　　(1)工期：施工過(guò)程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價(jià)款的 向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。

　　(2)產(chǎn)品質(zhì)量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的，乙方除應立即調換合格產(chǎn)品外，還應按不合格產(chǎn)品價(jià)款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。

　　(3)工程質(zhì)量：如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格(以甲方、設計單位、等書(shū)面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質(zhì)量達到合格為止，同時(shí)向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實(shí)賠償。

　　(4)付款：如甲方無(wú)故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。

　　9.2、爭議

　　(1)雙方約定，在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭議時(shí)，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。

　　(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。

　　第十條 其它約定

　　10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).

　　第十一條 附則

　　11.1 本工程需要進(jìn)行保險時(shí)，應另訂協(xié)議。

　　11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動(dòng)失效。

　　11.3本合同在履行過(guò)程中形成的會(huì )議紀要，報價(jià)單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　代理人： 代表人：

　　 年 月 日：

外墻涂料承包合同范本3篇3

　　發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱(chēng)：外墻及室內涂料裝飾工程

　　2、工程地點(diǎn)：

　　二、承包方式：包工包料，包腳手架

　　三、承包內容及價(jià)格

　　本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00 元;內墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價(jià)不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價(jià)格內。

　　四、施工及質(zhì)量要求

　　1、乙方必須嚴格按現行規范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。

　　2、涂刷質(zhì)量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無(wú)砂眼、刷紋，裝飾線(xiàn)、分色線(xiàn)、直線(xiàn)度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽(yáng)角順直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會(huì )同監理人員共同驗收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按產(chǎn)品說(shuō)明進(jìn)行配比施工。

　　5、質(zhì)量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質(zhì)量問(wèn)題被有關(guān)部門(mén)罰款由乙方負責。

　　五、施工工期

　　1、乙方根據甲方施工進(jìn)度計劃要求，組織勞力。

　　2、施工工期：根據甲方要求，乙方實(shí)際情況協(xié)商確定。

　　六、結算及付款方式

　　1、結算方式：內墻涂料工程量按實(shí)際展開(kāi)面積計算，以分項單價(jià)乘以實(shí)際工程量結算。

　　2、付款辦法：本工程無(wú)備料款，按每月經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核進(jìn)度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關(guān)資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價(jià)款至97%，余款3%作為質(zhì)量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個(gè)月內付清。

　　七、安全施工

　　在施工過(guò)程中，乙方應嚴格按照安全操作規程進(jìn)行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　八、甲方職責

　　1、負責協(xié)調乙方和現場(chǎng)其他施工單位工作關(guān)系;

　　2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份，并對乙方進(jìn)行質(zhì)量、安全技術(shù)交底，施工中如有圖紙設計更改，應及時(shí)通知乙方，否則應予簽證;

　　3、甲方應提供現場(chǎng)水、電，費用由甲方負責;提供垂直運輸機械以及提供開(kāi)升降機專(zhuān)職人員，及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底和現場(chǎng)檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決提供水電至施工作業(yè)現場(chǎng);

　　九、乙方職責

　　除甲方提供的機械設備外，其余的工具均由乙方負責(包括雨具)，嚴格按施工進(jìn)度計劃組織，確保工程工期和質(zhì)量;

　　十、附則

　　1、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。

　　2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份;

　　3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：開(kāi)戶(hù)行：賬號：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

【外墻涂料承包合同范本3篇】相關(guān)文章：

承包礦山合同范本02-12

土地承包轉讓合同范本02-14

ktv承包經(jīng)營(yíng)合同范本_合同范本02-14

安全承包合同范本_合同范本02-14

山場(chǎng)承包合同范本02-14

銷(xiāo)售承包合同范本02-11

鍋爐承包合同范本02-11

承包土地合同范本3篇02-11

山林承包合同范本02-15

林地承包經(jīng)營(yíng)合同范本02-14