光伏電站安裝施工合同

　　隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，我們用到合同的地方越來(lái)越多，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的光伏電站安裝施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　鑒于甲方有意委托乙方承擔分布式光伏電站項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工程”）的安裝施工任務(wù)，且乙方同意接受該委托。根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他相關(guān)法律、法規及規章的規定，雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商一致，特此簽訂本協(xié)議。

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、合同單價(jià)：以成功安裝支架太陽(yáng)能板為基準，每組安裝72塊太陽(yáng)能板進(jìn)行計算，每組的合同單價(jià)為人民幣：___元（大寫(xiě)：____）元。

　　一、承包范圍：

　　光伏電站工程的支架、及發(fā)電板的分布及安裝（不包含一切電線(xiàn)安裝）。

　　二、合同工期：

　　1、計劃開(kāi)工日期：__年__月__日

　　2、計劃竣工日期：__年__月__日

　　三、質(zhì)量標準要求：

　　按現場(chǎng)樣板標準，嚴格按公司的質(zhì)量要求安裝合格，如有違規操作，安裝等質(zhì)量問(wèn)題項目部下罰單，由承包方自行承擔損失。

　　四、結算方式：

　　1、工人到達工地后開(kāi)始工作，若工作進(jìn)展順利，在工作進(jìn)行7天后可申請預支生活費。工資的結算分兩個(gè)月進(jìn)行，第一個(gè)月公司會(huì )驗收并支付已完成工作量的80%，第二個(gè)月公司驗收完成全部工作后將結算剩余工資。

　　2、發(fā)包方需在當月最末一天前完成工程量驗收并確認，簽署確認單，并以此做為結算憑據，本項目屬于純勞務(wù)清工，承包方不提供相應發(fā)票。

　　五、違約：

　　1、承包方進(jìn)工地后一切工資由發(fā)包方直接結算給承包方，如工人因工資問(wèn)題鬧事，由承包方負一切法律責任，與發(fā)包方無(wú)關(guān)。

　　2、發(fā)包方除了提供材料，一切工地交通工具，施工工具，住宿伙食等由承包方自行解決。

　　3、除了自然災害外，承包方不得擅自停工。

　　4、承包方進(jìn)場(chǎng)后，不足月擅自撤場(chǎng)，按違約停工處理，發(fā)包方有權利按實(shí)際施工量扣除損失后發(fā)放剩余工錢(qián)。以上四條如有犯其中一條，合同自動(dòng)解除。本合同一式四份，雙方各執兩份，如有其它爭議，可在簽署地法院申請仲裁。

　　5、發(fā)包方在確認工程量并簽署確認單后7個(gè)工作日內必須將勞務(wù)款支付給承包方。每逾期一天，按照給付總金額的千分之三支付違約金。如果因為發(fā)包方?jīng)]有及時(shí)支付勞務(wù)款而造成工期延誤、停工或其他非承包方原因產(chǎn)生的糾紛，責任由發(fā)包方承擔，承包方保留訴訟和追索權利。

　　其他非本合同約定的事項，雙方將按照平等互利的原則進(jìn)行協(xié)商解決。本合同一式兩份，雙方各持一份。

　　發(fā)包方：承包方：

　　身份證：身份證：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　銀行賬號：

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　簽署時(shí)間：__年__月__日

　　簽署地：

【光伏電站安裝施工合同】相關(guān)文章：

光伏電站施工合同04-16

光伏電站施工合同（通用10篇）07-20

光伏施工合同06-27

光伏電站冬季施工方案范文（精選12篇）11-06

光伏電站冬季施工方案（通用12篇）10-31

光伏電站防汛應急預案03-18

光伏電站防汛應急預案06-20

光伏電站工作總結04-11

光伏電站消防應急預案09-24