工程协议书

时间：2021-05-07 09:35:53 协议书

精选工程协议书模板合集6篇

　　在现在社会，协议书的使用频率呈上升趋势，签订协议书可以使双方受到法律的保护。协议书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的工程协议书6篇，希望对大家有所帮助。

精选工程协议书模板合集6篇

工程协议书篇1

　　出租方(甲方)：

　　承租方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

　　一、租赁设备概况：

　　二、设备的使用地点及工程情况：。

　　三、设备的所有权：

　　本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权，承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

　　四、甲方的基本责任：

　　1、提供良好的设备和操作驾驶员。

　　2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。

　　3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。

　　4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。

　　五、乙方的基本责任：

　　1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。

　　2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

　　3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间，施工现场范围内地上地下设施及不明物，如有损坏由乙方负责赔偿。

　　5、进出场拖车费用：个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出个月，由甲乙双方各承担一半的费用，乙方负责进场的拖车费，甲方负责出场的拖车费用。

　　六、结算方式及相关事宜：

　　1、租赁期间：租期自年月日开始计算租金，至年月结束。租赁期满，乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后，办理退场手续。

　　2、单价：大写：

　　3、结算方式：设备租赁费按 (月天小时)计算，乙方确认设备后向甲方支付定金元(大写： )。本设备按 (月天小时)结算租赁费用。

　　4、在租期内，乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。

　　5、油料提供：负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。。

　　6、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

　　七、在工地上施工期间，因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害，全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　八、违约责任:

　　(1)在合同期间，如果甲方违约，罚款三千元。

　　(2)在合同期间，如果乙方违约，支付往返拖车费及 (当月当天)租金。

　　(3)如果乙方拖欠租金，从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。

　　九、争议的解决：

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

　　十、此合同共五页，壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：

　　一、结算编制内容：

　　奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

　　二、承包方式：

　　乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。

　　三、结算费用的支付方式：

　　乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（EXCEL格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

　　四、甲方责任：

　　1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

　　2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的'资料费用。

　　3、按约定时间付给乙方费用报酬。

　　五、乙方责任：

　　1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

　　2、负责结算备查资料的收集装订。

　　3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

　　六、其他：

　　乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

　　七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行；双方帐款结清后，本协议自然失效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　年月日年月日

工程协议书篇3

　　乙方：yyy装饰工程有限公司甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业xxx公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。甲方：________ 代表人：________乙方：________ 代表人：______________年___月___日

工程协议书篇4

　　委托

　　如皋市建筑工程质量检测中心

　　建设工程检测合

　　甲方（委托方）南通大辰建设集团有限公司乙方（检测方）如皋市建筑工程质量检测中心学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园结构类型：框架建筑面积：11658平方米

　　施工单位：南通大辰建设集团监理单位：如皋市规划设计院鉴证人员：汤友云

　　工程监督注册号：工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅电话：

　　二、检测项目

　　甲方委托乙方检测的检测项目包括：

　　见证取样检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体材料检测、防水材料检测、建筑门窗、饰面材料、室内环境检测、钢结构工程检测

　　三、检测程序

　　1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。

　　2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天（扣除节日）通知乙方。

　　3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。

　　四、检测收费：

　　按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式：

　　1、工程竣工验收结束后一次性结清。

　　2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。

　　五、甲方的权利和义务

　　1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

　　2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

　　3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。

　　4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

　　5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

　　6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。

　　7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。

　　8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。

　　9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　六、乙方的权利和义务

　　1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。

　　2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

　　3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。

　　4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

　　5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方（节假日除外）。

　　6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。

　　七、违约责任、

　　1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

　　3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

　　八、附则

　　1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双方各执1份。

　　2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请仲裁。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　法定代表人（签字）法定代表人（签字）

　　委托代表人（签字）委托代表人（签字）单位（工程）地址单位如皋市如城镇宏济路166号

工程协议书篇5

　　协议双方当事人：

　　甲方：汉邦景城7#楼项目部

　　乙方：班组长：身份证号码：

　　技术员：身份证号码：

　　根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度、安全目标实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。

　　第一条合同概况

　　1、工程名称：汉邦景城7#楼内外粉刷工程。

　　2、承包范围：内外墙抹灰（具体包括：内墙抹灰、天棚修补、梁柱与墙体接缝处挂网、楼梯间墙面、外墙保温、挂抗裂网、放线、打点、找规矩、浇水湿润、上胶浆、搅拌砂浆、运灰，楼地面清扫等一切与抹灰有关的项目施工及辅助工具。甲方提供如下：斗车、电动吊篮、刮杆、施工用线、木条、钢丝、灰桶、安全帽、手套、铁锹、水管、照明和使用配电箱以外的电缆、灯炮等）总之甲方主体交付乙方后所有内外粉刷工程全部做完扫地出门，达到验收标准，以及现场文明安全施工的所有项目施工。

　　3、承包形式：单包工承包给乙方，即包人工、包工期、包质量附材及工具。

　　4、工程工期：施工7#楼总工期为1个月从20xx年2月1日至20xx年2月底止，乙方必须按甲方的总进度计划组织好各方面力量，保证楼内外都有足够班组和人员同时施工，保质保量完成当期所有施工任务，在施工的工程中依据进度计划与实际工作量比较合理调整施工人员的数量（农忙前要做好骨干人员工作），提高管理水平，争取所有承包的项目按计划提前完成确保甲方安排工期，以甲方总工期为准，如果达不到总工期要求且甲方已经在合理的时间内要求提高劳动进度而没有效果的，延误工期的相关直接损失由乙方承担。

　　5、乙方要有住工地负责技术、质量、安全、进度专职人员；便于甲方管理协调。

　　6、工程机械

　　① 甲方提供垂直运输用的物料提升机及司机、搅拌机由乙方自己开。

　　② 主要原材料等由甲方按工程需要供给砂灰所有需要材料，砂子、水泥、网子、砂浆王各种贴砖材料、胶水，余剩材料均由乙方负责。

　　③ 乙方应本着节约材料的原则，对甲方提供的设备和材料，有计划、有组织的使用，不得损坏机械的浪费材料，如乙方超出国家定额含量和损耗，且超出部分的费用将由乙方一次性全部赔偿给甲方；

　　第二条承包单价和付款方式

　　1、承包单价：面积按施工图纸内墙体面积计算，负一,二楼面积不含在本协议内，内墙价格为 7.5元/㎡门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙抹灰价格为16元/㎡门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙保温,悬挂网格布以及抹面砂浆价格为18元/㎡按照实际保温面积计算.以上价为一次性包死价，以后不受人工费上涨而调价。班组进场后必须先做样板间，通过项目部管理人员和监理公司管理人员验收合格后在试用期间各班组达不到甲方质量要求，工程进行过程中乙方的工作达不到甲方要求和满意，甲方有权解除合同，所做工程量按50%结帐清场，如有反工所有材料由乙方承担。

　　2、付款方式

　　① 外墙打底结束并经开发商及监理部门验收合格后付至其打底价格的50%.外墙保温及抹面砂浆完成并经开发商与监理部门验收合格后付至其保温价格的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.

　　② 内墙完成总工程量一半时并经开发商及监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.内墙全部结束完成时并经开发商与监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.

　　③ 余款待乙方竣工验收交付开发商时三个月内付清。每次付款前一施工阶段期内的累积罚款在该付款时一并扣除。

　　3、付款流程：各班组根据当月的进度情况编制出工程量及相应的人工费，报送给工程部，再拨付人工费时乙方将所有工人相关费用以表格形式并附工人身份证复印件呈报项目部,经相关人员（施工现场专职安全管理员、质检员、栋号长、工程部经理）审核签字后，由工程部将各栋号进度及人工费汇总报送项目部，经项目部领导审核签字后，由财务部发给各班组人工费。

　　第三条工程质量

　　1、工程质量遵守国家有关建筑行业的验收规范及建设、监理单位的质量要求，没有技术规范和质量标准的，按甲方制定的质量标准、技术要求进行施工后验收。

　　2、施工质量必须创市优，质量以竹溪县质量监督站验收为准。

　　3、严格按甲方下达的技术交底、施工管理文件（技术交底见附件）进行施工。如乙方未达到甲方技术交底要求，中间验收不能一次性通过，乙方将承担一切损失。

　　第四条安全生产、文明施工

　　1、乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施，正确使用安全保护用品，组织班组所有工人定期安全教育，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做好每个分项工程的安全技术交底，切实做到安全生产，文明施工，认真学习安全技术操作规程，做好每个分项工程的安全技术交底，确保施工安全，若发生安全事故除保险外，甲、乙方双方各承担50%。

　　2、本工程为创文明施工样板工程，场地必须保持整洁，做到工完场清。乙方必须遵守甲方制定的各项规章制度，严禁打架斗殴、酗酒闹事。在施工现场要保持清洁整齐，施工现场严禁大小便，工人住宿区要做到整洁有序，室内和四周保持干净，各班组要积极配合专职安全员和栋号负责人搞好安全文明施工工作，乙方所承包的工程必须达到文明样板工地的标准。

　　第五条双方工作的责任

　　1、甲方工作及责任：

　　④ 甲方按规定对乙方进行技术交底和安全交底。

　　⑤ 甲方负责指导乙方按规范操作规程进行施工，负责检查工程施工质量，督促施工进度，按时支付工程款。

　　⑥ 甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施。

　　⑦ 甲方负责提供与施工有关的图纸和技术资料。

　　2、乙方工作责任：

　　⑧ 本同签订时，乙方保证在甲方指定日期3日内组织进场施工，并在约定的工期内保质、保量完成，逾期按天每天罚款1000元违约金。（上岗前所有进场工人必须提供有效证件，如身份证。特殊岗位必须提供相应的上岗证等）

　　⑨ 乙方负责保持施工现场的清洁卫生，本工种产生的建筑垃圾及时清除施工现场。

　　⑩ 乙方承诺节约材料，做到工完场清，负责归还未用完的材料。

　　如：发现有浪费材料的现象的每次将以200元的处罚。

　　乙方承诺遵守甲方现场管理制度，不得进行工程转包，按甲方奖罚条款执行。